Блaнки гaрaнтии нa кузовной ремонт

Договор кузовного ремонта автомобиля образец

Договор на ремонт автомобиля.

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля .

Содержание:

Проблемы по обе стороны договора

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

• передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
• какая из сторон приобретает все расходные материалы;
• определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

• срок исполнения для подрядчика;
• требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
• своевременная оплата заказчиком данных работ;
• осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Скачать бланк:

Договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля образец.

Договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля: образец

В современном мире автомобильная сфера неуклонно развивается. В городах появляется все больше автомобилей, мест парковки, СТО и салоном продажи/покупки транспортных средств. Какой бы автомобиль не был новый, прочный, надежный и безопасный он подлежит износу. Даже если при оценке авто вам сказали, что ваш автомобиль можно продать по цене нового, всегда стоит вовремя проводить диагностику на исправность основных систем.

Если все же ваш автомобиль по каким-то причинам требует ремонта, то нужно обращаться в специализированный автосервис, где не только машину посмотрят, оценят повреждения, но и заключат договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля. Образец этого документа можно посмотреть в Интернете и предварительно ознакомится с ним, перед посещением автостанции по ремонту. Только при документальном подтверждении проведения ремонтных работ можно потом будет отдать на доработку авто по гарантии, если вдруг мастера что-то некачественно сделают. Наличие у компании такого документа говорит о серьезности сервиса, ведь не смотря на положительные отзывы, правовой аспект не нужно упускать из виду.

Если вас на СТО не торопят с подписанием документа и вообще, якобы забили о наличие такого, стоит задуматься о надежности компании. Нужно требовать подписать такой документ, а если это частная станция техобслуживания и они не занимаются «подобной бумажной волокитой», а делают дела, то принесите свой вариант договора и подпишите с мастерами.

Крупные и надежные компании работают только на договорной основе. Ведь ремонтировать парк автомобилей какого-либо юридического лица без договора не получится. А корпоративные клиенты – это всегда большой объем работы и тесное сотрудничество. Особенно это касается компаний, которые связаны с перевозками и которые содержат внушительный парк автомобилей.

Договор на кузовной ремонт автомобиля – образец и оригинал

Бывают такие ремонтники, которые вместо того, чтобы сделать качественный кузовной ремонт, делают его плохо, некачественно и после посещения таких заведений машина еще более оказывается в плачевном состоянии, а горе-ремонтники ведут себя как ни в чем не бывало. Вот чтобы, не попасть на таких мастеров нужно подписывать договор на кузовной ремонт автомобиля образец и оригинал которого вам должны предоставить по первому требованию. Так вы защитите свои материальные интересы и останетесь в выигрыше.

На какие пункты договора стоит обратить внимание:

• Дата заключения,
• Предмет договора. Здесь должны быть прописаны какие ремонтные работы мастера обязуются вам сделать,
• Обязанности сторон,
• Порядок и сроки проведения работ,
• Гарантийные обязательства,
• Ответственность сторон,
• Форс-мажорные обстоятельства,
• Порядок вступления договора в силу,
• Разрешение споров,
• Адреса и реквизиты сторон.

Каждый пункт стоит внимательно прочитать. А только потом подписывать договор. Кузовной ремонт в этом случае будет выполнен качественно и без погрешностей. Ведь за несоблюдение пунктов договора можно подать в суд и получить компенсацию. Каждый сервисный центр очень дорожит своей репутацией и если мастера подписывают договор, покраска автомобиля будет высокого качества.

Как правильно подписать договор: покраска автомобиля и другие ремонтные работы

У каждой организации свой типовой договор на обслуживание. И в нем могут быть использованы формулировки, которые будут пестрить спецтерминами и непонятными оборотами. Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать, что значит тот или иной пункт или предложения. Ведь многие компании на это и рассчитывают, что если много не понятного, то и спрос небольшой. И в итоге могут возникнуть неприятные ситуации.

Обратите внимание на пункт «расчеты» и на ту информацию, которую он содержит. Это, в общем, основной пункт, определяющий стоимость работ. Также в разделе «гарантийные обязательства» будут описаны условия когда вступают в силу гарантийные случаи.

Прежде, чем подписать договор оказания услуг по покраске автомобиля, обратите внимание на реквизиты организации. Не поленитесь проверить их, в противном случае – предъявлять потом претензии будет некому. Также на документе должна быть подпись уполномоченного лица. Это должен быть директор или сотрудник, кто имеет право первой подписи. Если договор подписан таким сотрудником, можете спросить копию приказа на основании которого, он может подписывать документы.

Данная правовая волокита муторная, занимает какое-то время, но не менее нужная. Ведь в конечном счете, вы защищаете свои интересы и кроме вас позаботиться о сохранности своих денег, нервов и времени некому. Поэтому договор – важная составляющая прочного и надежного партнерства между автовладельцем и мастерами автосервиса.

Предлагаем вашему вниманию бесплатно скачать бланк простого типового Договора купли-продажи автомобиля образца года между физическими лицами, включающий в себя акт приема-передачи транспортного средства.

Вы вправе присутствовать при проведении диагностики и получить ее результаты.Узнайте стоимость ремонта и объем предстоящих работ.

Гражданско-правовой договор на ремонт автомобиля

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.

При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей. 4.2.

Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя.

Договор на покраску автомобиля должен быть составлен в письменной форме. В документе в обязательном порядке указывается срок, который потребуется специалистам для выполнения работ, вид используемых материалов и количество слоев лакокрасочного материала, которые будут нанесены.

Отказаться от оплаты Работы, которая не предусмотрена условиями настоящего Договора и не вытекает из специфики предмета настоящего Договора.

Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________; __________; . 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: – не позднее “___”_________ ___ г.

Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.

В обязательном порядке требуйте заключения договора, ведь это – защита ваших прав. В документе четко оговаривайте все условия предоставления услуг, вплоть до мельчайших подробностей.

Разовый договор кузовного ремонта

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Для что делается разборка всего элемента, а не обклеивается скотчем молдинги и так дальше. Техническое обслуживание включает в себя массу процессов подразделений со специфическими полномочиями и обязательствами.

Но для прохождения всех процедур без ошибок, рекомендуется сначала ознакомиться с выше представленными образцами и предварительно собрать необходимый пакет документов. Договор купли-продажи автомобиля авторские договоры. Авторский договор заказа общая форма авторский договор общая форма альянс-кредит-сервис — потребительский кредит придумали давно?

Вывод из судебной практики: По вопросу квалификации договора на ремонт транспортного средства существует три позиции судов.

Договор на кузовной ремонт автомобиля

Автовладельцу следует тщательно изучить порядок подачи претензий в случае, если качество работы будет далеко от обещанного.

Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, материалов и запасных частей, которые не были согласованы сторонами.

В новом регламенте также предусмотрено, если в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи автомобиля новый владелец не обратится в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные данные.

Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.

Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ.

Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) с момента обнаружения таких недостатков.

Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

Заказчик обязуется надлежащим образом принять Работы и оплатить стоимость Работ, установленную настоящим Договором.

Договор на кузовной ремонт автомобиля образец

Предоставить в соответствии с условиями настоящего Договора материалы надлежащего качества для выполнения Работ.

Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13., пр-т Октября 4а, ул. Бекетова 16. 2.1.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг и график их работы. 2.1.3. Исполнитель самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки.

Обратите внимание на пункт «расчеты» и на ту информацию, которую он содержит. Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. Уведомлять заказчика о завершении ремонтных работ. Преамбула с информацией о заказчике и исполнителе.

По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).

Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.

В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры по устранению ее последствий. Производить капитальный ремонт за свой счет. Арендатор обязан: 2. Использовать помещение исключительно по его прямому назначению в соответствии с настоящим договором.

СТО выполняет осмотр и принимает ТС в ремонт только в отношении ТС, не имеющих внешних загрязнений кузова. Клиенту необходимо предоставить ТС чисто вымытым, либо заранее, до передачи ТС, воспользоваться услугами мойки СТО.

Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Определить компетентность специалистов можно до заключения договора. Достаточно осмотреть качество покраски автомобилей, ожидающих своих владельцев. Подходите к подписанию договора на покраску автомобиля с максимальной ответственностью, тогда вам удастся минимизировать возможность возникновения каких-либо неприятных последствий.

Заключение официального договора на ремонт Вашего автомобиля — самое простое средство избежать взаимных претензий, защитить ваши интересы, в том числе и материальные, в ходе работ и обеспечить выполнение подрядчиком гарантийных обязательств. Предлагаем Вам образец типового договора на выполнение кузовного ремонта и покраски автомобиля, который мы заключаем со всеми своими клиентами.

Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

Возможности возникновения негативных последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения Работ.

Договор кузовного ремонта автомобиля образец для ип

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб. В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате ранее оказанных услуг, очередной заказ-наряд принимается в работу Исполнителем, но передача оказанных по данному заказу-наряду услуг осуществляется только при условии 100% погашения Заказчиком имеющейся задолженности.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:

2.1.2. Дата окончания работ: “___”_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

Договор кузовного ремонта автомобиля образец 2018

Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.

Договор кузовного ремонта автомобиля образец скачать

Только при документальном подтверждении проведения ремонтных работ можно потом будет отдать на доработку авто по гарантии, если вдруг мастера что-то некачественно сделают. Наличие у компании такого документа говорит о серьезности сервиса, ведь не смотря на положительные отзывы, правовой аспект не нужно упускать из виду.

Крупные и надежные компании работают только на договорной основе. Ведь ремонтировать парк автомобилей какого-либо юридического лица без договора не получится.

Договор кузовного ремонта автомобиля между физическими лицами

Будьте бдительны! Некоторые автосервисы, заключая с клиентом договор на покраску автомобиля, поставить подпись об отсутствии претензий к качеству выполненных работ до того, как приступают к их выполнению. Невнимательность автовладельца может стать огромной ошибкой.

Соглашайтесь ставить подпись в данной графе только после того, как все работы выполнены, и вы удостоверились в их качестве.

Определить компетентность специалистов можно до заключения договора. Достаточно осмотреть качество покраски автомобилей, ожидающих своих владельцев.

Договор кузовного ремонта автомобиля с физическим лицом образец

У каждой организации свой типовой договор на обслуживание. И в нем могут быть использованы формулировки, которые будут пестрить спецтерминами и непонятными оборотами.

И в итоге могут возникнуть неприятные ситуации. Обратите внимание на пункт «расчеты» и на ту информацию, которую он содержит. Это, в общем, основной пункт, определяющий стоимость работ.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: _____________________.

7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если обстоятельства продлятся более ____ (______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

Зачастую гарантийный срок на малярные работы составляет не менее полугода.

Но, к сожалению, на сегодняшний день даже самый разрекламированный автосервис может разочаровать своих клиентов. Слишком много автовладельцев делятся своим печальным опытом, когда при обращении в СТО, они оставались недовольны результатом. И даже договор на покраску автомобиля не становился гарантией качества выполненных работ.

Договор – это еще не показатель!

Действительно, договор на покраску автомобиля заключают сейчас практически все автосервисы. Однако как понять, подкреплен ли этот документ реальными гарантиями? Определить компетентность и надежность СТО вам помогут некоторые небольшие хитрости:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________; __________;

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: – не позднее “___”_________ ___ г.

Какой бы автомобиль не был новый, прочный, надежный и безопасный он подлежит износу. Даже если при оценке авто вам сказали, что ваш автомобиль можно продать по цене нового, всегда стоит вовремя проводить диагностику на исправность основных систем.

Если все же ваш автомобиль по каким-то причинам требует ремонта, то нужно обращаться в специализированный автосервис, где не только машину посмотрят, оценят повреждения, но и заключат договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля.

Образец этого документа можно посмотреть в Интернете и предварительно ознакомится с ним, перед посещением автостанции по ремонту.

Узнайте, где автосервис закупает краски.

Если поставщик красок выбранному СТО – официальный дилер, то вам не стоит волноваться, ведь качество лакокрасочных материалов будет достойным, и вы вряд ли разочаруетесь результатом. В других случаях есть вероятность того, что ваш автомобиль будет покрашен краской-подделкой или эмалью низкого качества.

2. Какова стоимость работ маляров.

Итоговая сумма, которую вы заплатите за покраску авто, складывается не только из стоимости расходных материалов, но и из стоимости услуг специалистов, осуществивших работу. Так, трудиться над покраской крыла в разных станциях по времени будут одинаково, а вот стоимость работ (без различий в качестве) может значительно отличаться.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

• Для жителей Москвы и МО – +7 (499) 110-86-37
• Санкт-Петербург и Лен. область – +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Заключение официального договора на ремонт Вашего автомобиля – самое простое средство избежать взаимных претензий, защитить ваши интересы, в том числе и материальные, в ходе работ и обеспечить выполнение подрядчиком гарантийных обязательств. Предлагаем Вам образец типового договора на выполнение кузовного ремонта и покраски автомобиля, который мы заключаем со всеми своими клиентами. Образец типового договора на ремонтные работы и покраску вы можете загрузить. Файл: Договор на 2. Принять заявку Клиента в письменной форме на оказание услуг по О продолжительности технического обслуживания и ремонта Правильно составить договор на оказание услуг в сфере ремонта квартир в Типовой договор Договор подряда на выполнение строительных услуг в сфере ремонта Образец договора подряда на ремонт квартиры, заключаемый между физическим и юридическим лицом.

После ремонта машину необходимо обкатать, согласно предоставленным инструкциям и полученным от мастера рекомендациям. Бланк договора на техническое обслуживание автомобиля в автосервисе Суперстор. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами 1. Проект договора и другие документы к КЛ.

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля. Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы. В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики. Во втором — условия выполнения данного документа.

Адвокат — Пушкарев Яков Васильевич Второй вариант — заключить договор аренды автомобиля с последующим выкупом. В случае неполучения согласия Заказчика на устранение дефекта в течение 2 двух рабочих дней с момента уведомления, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего проведения работ, а Заказчик обязан оплатить весь объем произведенных к моменту выявления дефекта работ.

Отсрочить оказание услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии Сервисных Товаров, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за до истечения указать период срока действия договора о желании прекратить действие настоящего договора либо перезаключить его на иных условиях, срок действия договора продлевается на следующий аналогичный период.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут и по требованию любой из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным уведомлением другой Стороны за.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия путем переговоров. Календарный план работ, где указываются содержание, объем и план работ, Техническое задание и Перечень материалов, оборудований, необходимые для выполнения работ, выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора.

В этом же пункте указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения заказчика и подрядчика на проведение работ. Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ.

Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени. В случае нахождения автомобиля Заказчика на территории Исполнителя более 2 двух дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании работ, Заказчик оплачивает Исполнителю ответственное хранение автомобиля в размере триста рублей в день, начиная с третьего.

Оплата за ответственное хранение автомобиля Заказчика производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным способом, не противоречащим законодательству РФ до получения автомобиля. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок до 30 тридцати дней известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств. Принять заявку Заказчика и согласовать дату и время начала работ, при этом время ожидания приема автомобиля Заказчика на сервисное обслуживание не должно превышать трех дней с момента подачи заявки.

Принять автомобиль Заказчика по акту, подписать предварительный заказ-наряд на проведение ремонтных работ. Согласовать с Заказчиком срок выполнения работ и поставки сервисных товаров, при этом срок выполнения работ и поставки Сервисных Товаров не должен превышать тридцати дней. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной за работу цены; — возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Договор на услуги автосервиса г. Предмет договора 1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.

Заказчик в предоставляет Исполнителю заявку, указать период содержащую:. Порядок оказания услуг 2. Услуги, обусловленные в п. Добавить комментарий Отменить ответ. Ваш e-mail не будет опубликован.

Образец договора на кузовной ремонт автомобиля между юридическими лицами рф. Содержание: Договор на ремонт автомобиля Образец договора на ремонт автомобиля между юридическими лицами Договор подряда на ремонт автомобиля Примерная форма договора на услуги автосервиса Типовой договор Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Покупка и перевозка товара из турции в рф. Областной педагогический университет зарплаты по трудовому. Деньги уплаченные с карты вернуть можно только на карту. Ч 1 ст ук рф тяжкий вред здоровью. Суточные при командировках в году нормы и учет. Журнал для сторожей сдача дежурств бланк.

Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Новые Популярные. Наследственное право Правовые основания дя включения в реестр требований кредиторов физического лица. Потребительское право Агрессивная езда по маркам автомобилей. Гражданское право Ходатайство о прекращении исполнения постановления за истечением срока практика.

Наследственное право Составляющие статьи содержание и ремонт жилого помещения балашиха Пенсионное право Если забыли провести вводный инструктаж при приеме на работу. Полезные ссылки.

Котелсервис

Ремонтируем и Обслуживаем

Кузовной ремонта автомобиля гарантии

Гарантия на покрасочные и кузовные работы.

Никто не может полностью избежать ошибок в работе. Безупречное качество стоит больших денег, но даже в этом случае бывают «проколы», особенно когда речь идет о сложном ремонте автомобиля.

Гарантия — это не 200 процентов качества, а обещание исправить недочеты в работе за свой счет в течении определенного времени.

Мы даем гарантию на достаточно длительный срок, а возможные недоработки обязуемся исправить в кратчайшие сроки, чтобы вы всё равно остались довольны.

Мы хотим отвечать только за свою работу!

Поэтому просим с пониманием отнестись к длинному перечню повреждений и дефектов, не попадающих под наши гарантийные обязательства!

ГАРАНТИЯ НА КУЗОВНЫЕ И ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

1) только на поверхности, отремонтированные в нашем автосервисе (при предъявлении соответствующих документов);

2) на следующие дефекты:

— трещины (трещины различной длины, глубины и ширины);

— потеря блеска из-за затуманивания, затемнения, потускнения, разрушения пленки лака, отслаивания, выцветания;

— отслаивание лакокрасочного покрытия или других слоев в процессе окраски;

— образование раковин, пузырение, закипание по причине влажности.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

1) воздействия каких-либо случайных внешних факторов:

— сколы и царапины от камней,

— сока и почек деревьев,

2) дорожно-транспортных происшествий, наездов на препятствия и т.п.,

3) неправильного или неадекватного ухода за автомобилем:

— применения моющих средств или восковых паст, не предназначенных для ухода за автомобилем;

— истирание поверхности и царапины, возникшие случайно или нанесенные намеренно (после полировки, чистки или антикоррозионной обработки);

— дефекты, вызванные наклейкой или удалением стикеров;

4) ранее существовавшей коррозии;

5) гарантийных случаев, которые не были своевременно заявлены и устранены.

Гарантия на покраску предоставляется, если автовладелец обязуется соблюдать следующую инструкцию по уходу за автомобилем:

— регулярная мойка и уход за лакокрасочным покрытием с помощью соответствующих средств, таких как полироли и защитные пасты;

— очищать только что отремонтированную поверхность осторожно, только чистой водой, не используя в течение первых 4–6 недель различные добавки. Применять мягкую замшевую ткань для аккуратного удаления влаги с поверхности;

— использовать только соответствующие материалы (шампунь, мыло и т. д.) для мойки автомобиля;

— никогда не мыть автомобиль при ярком солнечном свете и не использовать полировальные и защитные материалы под прямыми солнечными лучами;

— использовать мойку под давлением в соответствующих условиях;

— избегать парковки под деревьями и вблизи промышленных предприятий;

— не соскребать снег и лед с окрашенной поверхности;

— как можно скорее удалять любые следы топлива, омывающей жидкости, антифриза или птичьего помета с кузова автомобиля.

В случае обнаружения дефекта лакокрасочного покрытия, подпадающего под гарантию, автовладелец должен предоставить автомобиль в автосервис для установления факта гарантийного случая.

После чего наш автосервис бесплатно осуществит ремонт, устранив дефект.

Минимальный срок гарантии определяется на основании Руководящего документа РД 37.009.026-92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора)» (утв. приказом по Департаменту автомобильной промышленности Минпрома РФ от 1 ноября 1992 г. N 43), пункт 3.4.

В нашем автосервисе общее правило следующее:

• Если деталь новая, хорошего качества (оригинальная), а также применяются качественные материалы — гарантия на лакокрасочное покрытие 1 год.
• Если деталь б/у, то гарантия предоставляется на усмотрение мастера, только после осмотра, не более 1 года.
• При ремонте небольших повреждений (сколы, царапины, потертости и т. п.) гарантия действует только на ту часть поверхности, которая подвергалась ремонту.
• Детали сильно поврежденные коррозией — не ремонтируем, или — на усмотрение мастера, с гарантией от 1 до 3 мес.

Гарантия на покраску автомобиля

Продолжая «сагу» о гарантии на автомобиль, копнём чуть вглубь, и поговорим на животрепещущую для каждого автовладельца тему гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Лакокрасочное покрытие автомобиля (далее ЛКП) — как «зеница ока», которую автомобилисты берегут с особым трепетом, поскольку от его состояния зависит не только внешний вид машины, но и целостность кузова, а также долголетие автомобиля в целом.

ЛКП автомобиля ежедневно находится под воздействием агрессивных факторов внешней среды: в зимнее время кузов проходит испытание морозами и дорожными химикатами, которыми коммунальщики посыпают дороги, в летнее время лакокрасочное покрытие автомобиля повреждают гравий, песок и грязь, которые словно наждачная бумага шлифуют ЛКП, добираясь до самого основания кузова.

Cколы и царапины, полученные повреждения – все это негарантийные случаи.

По гарантии или за свой счет

Тема гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля, по-прежнему остается одной из самых «скользких» и неоднозначных, но мы постараемся раскрыть все подробности.

Итак, гарантия на ЛКП автомобиля начинает действовать, так же как и общая гарантия, со дня покупки автомобиля и в среднем может составлять от 2 до 5 лет в зависимости от бренда автомобиля.

Начнем с приятного – с тех случаев, когда дефекты ЛКП, будь то начавшаяся коррозия или легкие «рыжики», устраняются по гарантии.

Дефект ЛКП покрывается гарантией – это нарушения технологического процесса окраски автомобиля, то есть, когда он появился не по неосторожности владельца, а по причине нарушения производственного цикла или попросту из-за заводского брака.

Во всех остальных случаях, повреждение ЛКП считается следствием влияния внешней среды или механических воздействий и не подпадают под гарантию и, соответственно, устраняются за счет автовладельца.

Проще говоря, сколы и царапины, повреждения, полученные из-за химического воздействия, а также вызванные атмосферными осадками: камнями, градом, землетрясением или наводнением, ураганом или молнией – все это негарантийные случаи.

Кроме гарантии на ЛКП, автопроизводители дают гарантию на антикоррозийную защиту. Срок ее варьируется в зависимости от бренда и может достигать 10 и более лет, но распространяется она лишь на сквозную коррозию кузова автомобиля. То есть, когда сгнившее железо можно будет в прямом смысле проткнуть пальцем. Все остальные случаи коррозии гарантийными считаться не будут.

Важно помнить обязательное условие сохранения гарантии на антикоррозийную защиту — своевременное проведение осмотра кузова при прохождении ТО в официальных сервисных центрах.

Итак, подытожим основные причины отказа официального дилера от гарантийного ремонта, связанного с повреждением лакокрасочного покрытия.

Согласно «Правилам», в гарантийном ремонте будет отказано, если:

• кузов автомобиля не был своевременно осмотрен и не был произведен необходимый профилактический ремонт
• причина дефекта ЛКП или сквозной коррозии — внешнее воздействие или недостаточный уход за кузовом автомобиля
• недостатки ЛКП устранялись не у официального дилера или несвоевременно, или не в соответствии с технологией изготовителя
• Причина дефекта ЛКП — использование деталей или материалов, не соответствующих технологии изготовителя.

Любой автовладелец знает каждую царапинку, малейшую трещинку и причины их появления на автомобиле. Но бывают случаи, когда ситуация спорная, вот тогда-то и появляется необходимость в экспертизе лакокрасочного покрытия автомобиля.

Такого рода услуги — хлеб профессиональных экспертов, которые, с помощью измерительной техники, выполнят осмотр автомобиля, проверят толщину краски и сделают экспертизу. Если выявленная причина будет эксплуатационного характера – значит, гарантия этот случай не покроет, если же будет доказано, что имел место заводской брак – значит, ремонт будет осуществлен по гарантии.

Шагрень, апельсиновая корка, кратеры, сорность, морщинистость, потеки, трещины и пузыри, «рыбий глаз» — это не набор несвязных слов, а лишь часть словарного запаса профессионального автомаляра, который ежедневно сталкивается с разного рода дефектами ЛКП, причина которых в большинстве случаев — многочисленные внешние факторы и не всегда бережная эксплуатация автомобиля.

Поскольку кузов – одна из самых дорогих деталей, — превентивные меры, бережная эксплуатация и доверие профессионалам избавят вас от лишней нервотрепки и внеплановых расходов.

Необходимо регулярно проходить осмотры кузова, своевременно осуществлять профилактический уход и необходимый ремонт. Не пропускайте плановые ТО, ведь во время них дилер проводит, в том числе и осмотр кузова, информируя владельца об обнаруженных дефектах.

Не пренебрегайте посещением мойки, а самое главное доверяйте свой автомобиль только официальным сервисным центрам.

Гарантия на кузовной ремонт и покраску кузова автомобиля

Кузовная мастерская «Мастер-Кузов САО» в Москве оказывает полный спектр услуг по кузовному ремонту и покраски автомобилей любой сложности. Мастерская оборудована всем необходимым оборудованием для качественного ремонта. В работе мы используем только сертифицированные лакокрасочные материалы, одобренные ведущими мировыми автопроизводителями.

Даже самое незначительное ДТП – это проблемы и неприятности для автовладельца.

Время и нервы безвозвратно тратятся на общение с сотрудниками ГИБДД, страховой компании, сбор документов, материальную оценку ущерба и получение выплат.

К моменту поиска и обращения в автосервис у автолюбителей остаются только два желания: качественный ремонт и точно в срок – мастерская «Мастер-Кузов САО» всегда готова помочь Вам в решении даже самых сложных задач!

Что значит качество для нас?

— Опыт работы более 20 лет

— Квалифицированная команда профессионалов

— Ответственное выполнение кузовного ремонта: от локального ремонта бампера до сложного ремонта по восстановлению геометрии кузова

— Прозрачность всех этапов ремонта автомобиля.

Настоящая гарантия

Мастер-Кузов предоставляет гарантию на весь спектр работ кузовной мастерской сроком на 12 месяцев, согласно закону РФ «О защите прав потребителей».

Все громкие обещания и заголовки по гарантии (3 года, пожизненно и т.д.) просто рекламный ход компаний.

Если вам нужен качественный кузовной ремонт и покраска автомобиля обращайтесь в мастерскую «Мастер-Кузов САО»!

Гарантии на ремонт авто

alt=»*»/> alt=»Специализированный автосервис »/>Специализированный автосервис «Кволити Моторс» — это специализированная сеть по ремонту и техническому обслуживанию . alt=»*»/> alt=»Сохранение заводской гарантии!»/>Сохранение заводской гарантии! Вы получите высокий уровень обслуживания, как у дилера , но по гораздо более низкой цене, при этом сохранив гарантию. alt=»*»/> alt=»Дешевле дилера до 55%!»/>Дешевле дилера до 55%! Стоимость ремонта и технического обслуживания дешевле, чем в дилерском центре, при этом качество не ниже. alt=»*»/> alt=»Озвучиваем стоимость до начала работ»/>Озвучиваем стоимость до начала работ После прохождения диагностики, мы озвучиваем стоимость ремонта до начала всех работ. alt=»*»/> alt=»Кузовной ремонт — пожизненная гарантия»/>Кузовной ремонт — пожизненная гарантия Предоставляем пожизненную гарантию на кузовной ремонт при соблюдении необходимых условий. alt=»*»/> alt=»Собственный склад запчастей»/>Собственный склад запчастей В наличии запчасти для обслуживания и ремонта . Используем только оригинальные запчасти или качественные аналоги. alt=»*»/> alt=»Слесарный ремонт — гарантия 2 года»/>Слесарный ремонт — гарантия 2 года Автосервис «Кволити Моторс» предоставляет гарантию на работы до 24 месяцев! Мы уверены в результате нашей работы. alt=»*»/> alt=»Присутствие при ремонте»/>Присутствие при ремонте При желании, вы можете присутствовать при ремонте вашего автомобиля и контролировать процесс. alt=»*»/> alt=»Эвакуация автомобиля»/>Эвакуация автомобиля Предоставляем бесплатный эвакуатор при ремонте в нашем автосервисе «Кволити Моторс» alt=»*»/> alt=»Программа лояльности!»/>Программа лояльности! При каждом обращении мы начисляем на ваш бонусный счет 5% от суммы работ в заказ-наряде.

Компания АвтоГЕРМЕС является официальным дилером популярных брендов и в полном объеме поддерживает гарантийные обязательства автопроизводителей. Также в рамках спецпредложений может быть предоставлено увеличение срока действия гарантии.

Гарантийный ремонт автомобиля будет произведен при соблюдении необходимых условий:

• соблюдение рекомендаций автопроизводителя по эксплуатации автомобиля, в т.ч. в сложных условиях;
• соблюдение регламента и сроков прохождения периодического техобслуживания автомобиля;
• выявление производственных дефектов.

Каждый гарантийный случай рассматривается индивидуально и максимально объективно. Подробное описание условий гарантии указано в руководстве по эксплуатации машины и сервисной книжке.

Если поломка признана гарантийным случаем, ремонт или замена детали производится бесплатно.

В рамках сотрудничества с производителями компания АвтоГЕРМЕС заботиться о мобильности своих клиентов и помощи им в экстренных ситуациях. Для владельцев автомобилей, проходящих техническое и гарантийное обслуживание в сервисных центрах компании АвтоГЕРМЕС, действуют все программы поддержки, предоставляемые автопроизводителями. Мы также предлагаем Вам воспользоваться расширенными пакетами услуг программы «АвтоГЕРМЕС-Ассистанс».

Гарантийный срок на автомобили зависит от марки:

• В течение первых 24 месяцев эксплуатации — без ограничения пробега;
• В течение оставшихся 12 месяцев (с 25-го по 36-й с даты начала гарантии) гарантия предоставляется, если пробег автомобиля в указанный период составляет не более 100 тыс. км.

Гарантия на автомобили с пробегом

Все автомобили с пробегом, представленные в наших салонах — проходят обязательную юридическую и техническую экспертизы, а также предпродажную подготовку. Наши клиенты могут быть уверены в полной безопасности при совершении сделки — юридически сделка будет безопасна и по автомобилю будет предоставлена максимально полная техническая информация.

• Честный пробег — мы не скручиваем пробеги
• Специальные предложения по кредитованию и страхованию
• Мы — официальный дилер
• Гарантированная выгода при обмене вашего автомобиля
• Продажа без скрытых комиссий и доплат
• Мы гарантируем юридическую чистоту автомобиля

Гарантия на сервисные работы

Помимо гарантии заводов-изготовителей компания АвтоГЕРМЕС предоставляет гарантию на все выполняемые сервисными центрами услуги, а также на приобретенное в момент и после покупки автомобиля дополнительное оборудование.

Гарантийные сроки на выполненные работы и запасные части, приобретенные и установленные в нашем сервисном центре:

«Мега-Сервис» — быстро развивающаяся компания, занимающаяся кузовным ремонтом в Москве. В компании работают высококвалифицированные специалисты, регулярно совершенствующие свои навыки при помощи тренингов и обучающих мастер-классов.

Автосервисы оснащены современным оборудованием, отвечающим текущим требованиям, которое обновляется при появлении новых компьютерных разработок.

Доверив свой автомобиль нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве ремонтных работ, в быстрых сроках и гарантии результата.

Средний срок работы клиентов с нашей компанией — 3-5 лет.

Основные услуги

В нашей компании вы можете:

• Кузовной ремонт элементов автомобиля;
• Покраска элементов авто;
• Полная покраска машины;
• Замена бампера;
• Удаление царапин, сколов;
• Полное восстановление после ДТП;
• Замена стекол;
• Замена порогов;
• Установка фар;
• Ремонт вмятин и т.д.

Оценка стоимости работ по фото

• Точную цену восстановительного ремонта
• Профессиональную консультацию специалиста
• Дату завершения работ

К восстановлению автомобиля привлекается команда экспертов

Восстанавливают геометрию формы авто, выправляют вмятины, производят рихтовку, сварку, шпатлевание и зачистку поверхностей для получения единой плоскости.

Зачистка, грунтовка, обезжиривание. Профессиональная окраска автомобиля.

Подбирают цвета покрытия авто по VIN-коду автомобиля или с помощью компьютерного подбора автоэмали.

ОБРАТИТЬСЯ СЕЙЧАС в «Мега-Сервис» – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Замедление в проведение ремонта может привести к неприятным последствиям:

• Растет потребление топлива
• Возрастает риск попадания в ДТП
• Увеличится износ автошин.

ВИДЫ РЕМОНТА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

• Косметический (локальный, легкий, мелкий) . Входит: устранение сколов, царапин, небольших вмятин, полировка,подкрашивание. Ремонт обшивки потолка, торпеды. Сроки 1-2 дня.
• Средний . Выравнивание незначительных неровностей кузова, демонтаж, рихтовка, шпаклевка, покраска. Обычно 5-7 дней.
• Капитальный . Восстановление геометрии кузова. Жестяные, сварочные работы. Монтаж, окраска. Нужен при серьёзных ДТП и больших повреждениях транспортного средства. Сроки ремонта от 14 дней.

Наши услуги

Схема работы

После обращения в наш Московский сервис центр кузовного ремонта менеджер определит в какой сервис Вас направить, обсудит стоимость и сроки выполнения работ.

В наших сервисах находится профессиональное оборудование для диагностики поломок разного вида. Мы проведем осмотр.

На этом этапе кузовного ремонта, мы осуществляем ремонт и фиксируем смету расходов. По непредвиденным расходам наш менеджер позвонит Вам и согласует все детали.

Передача отремонтированного автомобиля клиенту. Проверка качества выполнения работы. Финансовая оплата.

Посмотрите, пожалуйста, на процесс наших кузовных работ

Наши работы до и после

Способы оплаты

Прайс на дополнительные работы

Ниже указана приблизительная стоимость работ.

Окончательная цена определяется с учетом марки, модели, степени повреждений и сроков выполнения. Для точной оценки, пожалуйста, вышлите фото повреждений.

Бланки оплаты за ремонт автомобиля на с т о

Образец наряда-заказа на ремонт автомобиля в 2020 году — скачать бланк пустой, что это такое, кузовной, заполнение.

1   0   4900

Это нечто схожее с договором, регулирующим товарно-денежные правоотношения между инженером-техником и водителем транспортного средства.

Его используют как счет для оплаты, так как здесь описывается полный перечень работ и стоимость деталей.

Другие функции:

• Первичный документ. Его составление предшествует акту выполненных действий, который заполняется в момент передачи автомобиля собственнику после ремонта.
• Письменное доказательство обслуживания в конкретной мастерской.  Подтверждение расходов пригодится в судебных тяжбах, в том числе и со компанией, отказывающей в выплатах по страховому случаю.
• Гарантийное обязательство. Поскольку услуги были выполнены в полном объеме, техник должен поручиться в том, что отдельные детали и агрегаты машины будут исправно функционировать в течение определенного промежутка времени.
• Рекламный ход. Автомобильный сервис выгодно демонстрирует прозрачные цены, руководитель готов отвечать за свою работу и не ведет скрытую бухгалтерию.

В каких ситуациях оформляется

Некоторые из них:

• Организация планового технического осмотра.
• Восстановление машины после ДТП.
• Устранение выявленных недостатков, выявленных.
• Для замены изношенных деталей.
• При коррозии кузова.

Материалы могут быть закуплены техником или доставлены до сервиса самим клиентом. В последнем случае механик обязан выявить недостатки комплектующих, а затем сообщит об их пригодности. Если владелец настаивает на их установке, то гарантии на услуги не распространяются.

Образец наряда-заказа и пример заполнения

Бланк ведется в произвольной форме, но некоторые реквизиты становятся обязательными к заполнению:

• Номер документа. Он проставляется вместе с датой согласно Журналу учета, который ведется в автосервисе.
• Наименование предприятия, его организационная форма, местонахождение и юридический адрес. Исполнитель вправе добавить и цветной логотип ремонтной мастерской.
• Данные ПТС и СТС, государственный номер, марка, модель, вин транспортного средства.
• Актуальные сведения о пробеге.
• Имя, фамилия, телефон потребителя.
• Список используемых (требуемых) запасных частей.
• Контрольная информация об исполнителе, ответственном за выполнение поставленных задач.
• Перечисление тех комплектующих, которые приобретены самим заказчиком.
• Итоговая сумма.
• Точные сведения о продолжительности починки: от начальной стадии до завершающего этапа.
• Правила работы автосервиса, в том числе гарантии на такой вид ремонта и материалов.
• Подпись и печать ответственного лица.

Скачать заполненный заказ-наряд можно здесь.

Он чаще всего выполняется в вордовском документе. В таблицах присутствуют графы:

• Номер по порядку.
• Вид и код работ.
• ФИО исполнителя.
• Стоимость итоговая.

По материалам формируется отдельная таблица:

• Наименование запчасти.
• Количество.
• Окончательная сумма.

В примечании описывается гарантийный срок, а также пишутся пометки «К качеству Заказчика претензий не имеет». Здесь клиент ставит свою подпись после получение отремонтированного автомобиля.

В идеале также должна содержаться информация о текущем состоянии ТС. Не зря менеджер при первой встрече с заказчиком обходит транспортное средство.

Он делает осмотр, чтобы зарисовать на схеме видимые повреждения. Делается упор и на содержимое салона: из него удаляются личные вещи и дорогостоящие съемные гарнитуры.

: Когда менять шкворни уже слишком поздно!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем « Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

• имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
• автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
• автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

• Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
• Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
• Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
• Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
• Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
• Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Расчетный счет:
• Корреспондентский счет:

Исполнитель

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Заверяются данные подписями обеих сторон. Заказ наряд на ремонт автомобиля образец и бланк документа скачать бесплатно можно Образец этого документа служит для клиента своеобразным гарантом. Срок действия гарантии, кстати, вопрос.

который чаще всего становится причиной споров между мастерами и клиентами. Согласно правилам выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, договор с заказчиком должен заключаться в письменной форме.

Обычно при этом используют заказ — наряд. Если проведение работ планируется не в ближайшее время, а на будущее, может быть использована предварительная форма.

Заказ-наряд на предоставление транспортного средства обычно используют как договор фрахтования.

Как составляется заказ-наряд на ремонт автомобиля

Такими характеристиками являются марка, модель, цвет кузова, номер двигателя и т. д. Важным реквизитом заказа-наряда является и стоимость автомобиля.

Эта сумма вписывается после согласования обеими сторонами.

Нелишним будет и указание гарантийных сроков, а также времени, в течение которого должны быть устранены дефекты, появившиеся в ходе выполнения работы.

Если документ будет ограничивать ответственность исполнителя или хоть в чем-то ущемлять права заказчика, суд признает заказ-наряд недействительным.

Основание – п. 2 статьи 400 Гражданского кодекса и пункт 1 статьи 16 закона «О защите прав потребителей».

В процессе принятия работы, выполненной согласно заказа-наряда, стороны должны составить акт сдачи-приемки.

бланк заявки на ремонт автомобиля

Причем, Исполнитель обязан проверить качество передаваемых запчастей и уведомить Заказчика об обнаруженных недостатках.

В силу того, что такая проверка требует от СТО дополнительных временных затрат, большинство игнорируют данное требование.

В данном разделе Вы можете скачать образец заказ наряда и акта приема сдачи автомобиля на СТО, предоставленные компанией ТурбоСервис.Во втором пункте, со слов заказчика, должны быть записаны все неисправности автомобиля.

После этого мастер должен осмотреть машину самостоятельно и добавить возможные другие поломки. Учитывая все это, указывается полная стоимость ремонта и если заказчик с ней соглашается, он должен поставить личную подпись.Согласно п.

Реквизиты и порядок оформления бланка заказ наряда на ремонт автомобиля (образец заполнения в Excel)

При этом обязательными условиями заполнения документа являются: точность вносимых сведений, разборчивость написания текста. Обычно форма заполняется машинописным способом при помощи ПК в программе Excel.

Не допускается внесение в бланк исправлений, дописок, подчисток, если они не были согласованы сторонами и заверены их подписями и датой совершения указанных действий. Форма бланка заказ наряда не является унифицированной и строго регламентированной законодательством.

Организационно-правовая форма фирмы-исполнителя, ее юр.

Наряд-заказ на ремонт автомобиля образец

Этот лист позволяет решить все предварительные и последующие вопросы между клиентом и исполнителем услуг.

В бумаге отражаются неисправности машины, подлежащие ремонту, данные транспортного средства и его владельца, иные реквизиты. Свободная форма исполнения подразумевает внесение в акт всевозможных дополнений, способствующих улучшению сервиса.

Образец наряд-заказа на ремонт автомобиля можно скачать бесплатно по прямой ссылке.Обсуждаемый лист лежит в основе списания запасных частей, проведения конкретных мероприятий. Подробная фиксация произведенных деяний позволит исключить спорные ситуации между контрагентами.

Обязательные пункты наряд-заказа

Подтверждаем расходы на ремонт техники

Окончательная стоимость фактически выполненных работ и использованных запасных частей и материалов указывается в заказе-наряде, на основании которого составляются акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактура.

Бывает, что заказ-наряд одновременно является актом приемки-передачи выполненных работ.

Случается, что отдельно оформляются приобретение запчастей и заказ-наряд на выполнение работ по ремонту.

Словом, варианты допустимы, что не должно негативно влиять на возможность признания расходов на ремонт и техническое обслуживание автомобилей и спецтехники для целей как бухгалтерского, так и налогового учета.

Заказ-наряд на ремонт автомобиля

Указывается также предполагаемая стоимость автомобиля, которая определяется по договоренности обеих сторон.

 Категория: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ПОИСК Свежие записи Облако Вся информация взята из открытых источников 2016

Заказ наряд на ремонт автомобиля бланк

Клиент не выкинул, отложил на всякий пожарный, а тут как раз сосед по стоянке или гаражу жалуется что мол барахлит что-то. А он ему сразу адресок СТО где ему всё сделали быстро, дёшево и сердито.

Сплошной профит. Предлагаю Вашему вниманию небольшой видео урок о том как работать в программе 1С “Автосервис”. Разные формы бланков “Заказ наряд на ремонт авто” скачать бесплатно в форматах “Word”,”Excel”, Вы сможете совершенно бесплатно, без всяких регистраций и СМС-ок по ссылке, которая находится в самом низу этой страницы.

Во-первых это своего рода скрытая, ненавязчивая, бесплатная реклама.

Во-вторых, правильно заполненный бланк, сможет защитить Ваше СТО от совершенно неподтверждённых претензий со стороны владельцев авто. Никто не предъявит претензию, что мол появилась новая царапина или вмятина, во время ремонты. В этом же документе можно указать на что именно даётся Ваша гарантия, на сколько времени она действует.

Правила заполнения БСО для автосервиса — образец

С 2016 года изменения в законе № 54-ФЗ вступили в силу.

Акт выполненных работ по покраске автомобиля Реквизиты и порядок оформления бланка заказ наряда на ремонт автомобиля образец заполнения в Excel

Форма акта выполненных работ не прописана законами, поэтому организация может разработать собственную форму для заполнения и использования.

Для того, чтобы правильно (и как можно подробнее) составить акт, необходимо указать следующие пункты:

• Порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии.
• Дата составления документа.
• Номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ.
• Сроки выполнения оговоренных работ.
• Объемы выполненных работ.
• Общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС).
• Номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги).
• Полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам.
• Оттиск печати обеих заинтересованных организаций.
• Подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

На сегодняшний день форма акта выполненных работ не утверждена на законодательном уровне. В связи с этим, коммерческие фирмы и индивидуальные предприниматели могут использовать в работе документ, составленный произвольно, ориентируясь на типовой образец бланка КС-2.

При проведении проверки хозяйственной деятельности автосервиса представители контролирующих органов будут выборочно изучать первичную документацию, в частности, акты и обращать внимание на следующие моменты:

• полноту отражения сделки;
• наличие случайных или умышленных ошибок;
• точность указанных данных;
• наличие подписей и печатей ответственных сторон.

По результатам проверки контролирующие органы выносят решение, и, если есть для этого основания, применяют финансовые взыскания.

Сколько стоит договор наряд заказа на работы автосервиса в Москве?

Компания «ЧЕКИТУТ» оформляет договор заказ наряд на ремонт автомобиля и любой другой техники, включая мопеды и мотоциклы любых марок. Позвоните нам по номеру, указанному на сайте или оставьте заявку, мы обязательно перезвоним вам для уточнения деталей.

Если вы живете в другом городе, заполненный надлежащим образом заказ наряд для автосервиса мы вышлем вам по почте. Предварительная оплата наших услуг не нужна: оплачивайте документы при их получении!

Компания «ЧЕКИТУТ» предлагает клиентам выгодно низкие цены на оформление любой отчетности, включая бланки заказа наряда. Уточнить стоимость нашей работы и пересылки документов вы можете у менеджера: свяжитесь с нами для оформления заказа.

Заказ наряд на выполнение работ — это документ, который совмещает в себе сразу несколько важных функций: это одновременно накладная, квитанция, акт выполненных работ и даже расчетный листок по зарплате исполнителя. О том, как составить его без ошибок, расскажет эта статья.

• при расчетах в труднодоступных местностях;
• при расчетах по услугам, освобожденным от применения ККТ;
• при расчетах предпринимателей на льготных режимах до 1 июля 2019 года.

Рассмотрим подробнее, что представляет собой этот документ и как его правильно оформить.

Акт как бухгалтерский документ

По сути не очень обязательный документ — акт приема-передачи, очень часто запрашивается бухгалтерией организации и на то есть основания. Отсутствие акта усложняет процедуру подтверждения затрат и полученной прибыли.

Затраты компании на выполнение работ можно включить в себестоимость продукции и эти траты могут включаться в расходы организации при расчете налога на прибыль. Поэтому такие траты необходимо документально подтвердить — акт выполненных работ будет таким основанием. По мнению ФНС только акт принятия работ может достоверно подтвердить факт осуществления затрат.

А также, в случае отсутствия акта выполненных работ, организация не сможет получить начисленный и уплаченный НДС.

Также акт приемки будет выполнять функции документа учета, что поможет в разговоре с налоговой, если они решат,что компания пытается уйти от уплаты налогов.

Устранение недостатков работы

Если акт выполненных работ подписан заказчиком, то работа исполнителя считается выполненной в полном объеме и заказчик не имеет права требовать устранения недостатков.

Если в работе исполнителя обнаружены недостатки, то об этом необходимо его предупредить и задокументировать недостатки либо актом о приеме исполненных работ с недостатками, либо актом о недостатках.

С помощью можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Для вновь созданных ИП сейчас (бесплатно).

Каждому владельцу автомобиля приходилось сдавать свой транспорт в ремонт. Это могло быть связано с заводским браком, неправильным обслуживанием, неаккуратным вождением и т.д.

Акт приема-передачи автомобиля — это документ, который свидетельствует о передачи транспорта от одного лица к другому.

Составление акта приема-передачи автомобиля в ремонт, образец и бланк

Как сдать автомобиль в ремонт? Вначале автомобиль необходимо подготовить к ремонту, то есть вымыть, потому что под грязью просто невозможно увидеть повреждения.

Некоторые автосалоны могут просто отказать в ремонте, когда автомобиль грязный или же могут увеличить стоимость услуги.

Клиенту необходимо показать документы на транспорт, сервисную книжку и гарантийный талон (если имеется).

Акт должен быть составлен не менее чем в 2-х экземплярах.

В акте должны быть указаны определенные сведения, такие как:

• Техническое состояние машины.
• Все повреждения и неисправности в автомобиле.
• Полная комплектация машины. Рекомендуется освободить салон автомобиля от посторонних предметов, так мастеру будет проще производить ремонт.
• Перечень деталей автомобиля, которые следует заменить. Если имеются повреждения, которые не нужно ремонтировать прямо сейчас, то в договоре это должно быть, что Вы не имеете претензий к автосервису.
• Данные об автосервисе.
• Дата заключения акта.
• Подписи сторон и реквизиты.

Клиент может указать и дополнительные данные об автомобиле. Также владелец может привести собственные детали для автомобиля, их перечень указывается в акте.

После составления акта выписывается документ, который содержит перечень работы со стоимостью.

Как правильно забрать автомобиль из сервиса

Акт приема-передачи — это важный документ, но не менее важный документ — договор на обслуживание.

Там обычно указывается, что станет с замененными деталями (автосалон может забирать детали себе). Клиент имеет полное право забирать детали себе.

Составляется акт приема машины после ремонта. В таком документе указывается состояние автомобиля уже после ремонта. Владелец должен тщательно проверить автомобиль.

При осмотре можно выявить различные повреждения. Если качество работы автосервиса не устраивает, то в акте можно высказать свои претензии.

Важно то, что автомобиль следует забирать из автосервиса именно в определенный в договоре срок. Если этого не сделать, некоторые салоны могут брать дополнительную плату за то, что Ваш транспорт стоит под охраной на стоянке.

Если при осмотре были обнаружены какие-либо неисправности, можно смело подавать заявление с требованием вернуть деньги или на повторные ремонтные работы.

Является ли заказ наряд подтверждением оплаты?

Поскольку согласно законодательству РФ индивидуальные предприниматели фактически не обязаны использовать расчетно-кассовую технику, заказ наряд является подтверждением оплаты при отсутствии чека.

Заказ наряды как подтверждение оплаты или выполненных работ могут быть оформлены в любое время специалистами нашей компании. Мы гарантируем нашим клиентам грамотность заполнения представленной отчетности и её достоверность, что обеспечит отсутствие проблем при проверке бухгалтерии предприятия.

Зачем заказ наряд на услуги СТО владельцам автомобилей?

Некоторые автовладельцы собирают историю обращения в автосервисы, считая, что это поможет им в дальнейшем при продаже автомобиля.

Наличие заказа наряда на техобслуживание — подтверждение того, что хозяин бережно относился к своему автомобилю и своевременно его ремонтировал, прибегая к помощи профессиональных специалистов.

Доверия в этом случае больше, чем если владелец на словах будет пытаться доказать хорошее техническое состояние транспорта.

Наряд заказ на выполнение работ: бланк

Договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля — образец.

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

• дата и место составления договора;
• необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
• полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
• прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
• в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
• далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
• права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
• в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
• отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
• необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
• устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
• дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
• завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора 2020 года

Скачать бланк договора на техническое обслуживание и ремонт автомобиля

https://www.youtube.com/watch?v=Dx7pawIdLhg

Скачать образец договора на ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей.

Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены.

Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто.

Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

• Предыдущая запись Как получить омс гражданам киргизии в москве
• Следующая запись Бланк заявления на автострахование скачать

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарий

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Сто ремонт авто бланки

Наряд-заказ на ремонт автомобиля образец.

Наряд-заказ на ремонт автомобиля нужен каждому автосервису для удобства обслуживания клиентов. Этот лист позволяет решить все предварительные и последующие вопросы между клиентом и исполнителем услуг. В бумаге отражаются неисправности машины, подлежащие ремонту, данные транспортного средства и его владельца, иные реквизиты. Свободная форма исполнения подразумевает внесение в акт всевозможных дополнений, способствующих улучшению сервиса. Образец наряд-заказа на ремонт автомобиля можно скачать бесплатно по прямой ссылке.

Обсуждаемый лист лежит в основе списания запасных частей, проведения конкретных мероприятий. Подробная фиксация произведенных деяний позволит исключить спорные ситуации между контрагентами. Полное заполнение бланка наряд-заказа на ремонт машины означает исполнение услуг, и подводит правоотношение к завершающему этапу. Заключительная стадия ремонта автомобиля сопровождается составлением и подписанием акта приема-передачи выполненных услуг.

Обязательные пункты наряд-заказа на ремонт автомобиля

• В верху наряд-заказа пишется порядковый номер, дата и смена;
• Ниже сведения о заказчике, транспорте, контактный номер телефона;
• Фиксация всех параметров машины;
• Предварительная неисправность со слов клиента;
• После обозначения всех необходимых параметров производятся работы и письменная фиксация;
• В конце указывается стоимость, итоги, подпись и расшифровка уполномоченного лица и заказчика.

Являясь своего рода договором, наряд-заказ на ремонт автомобиля обладает всеми существенными условиями подряда. В нем содержится срок выполнения услуг, стоимость и порядок расчетов, перечень произведенных деяний, запасные части и другое. Создание наряд-заказа в двух письменных экземплярах придает этому пакту полную юридическую силу контракта. Наряд-заказа вполне достаточно для быстрых правоотношений в сфере автосервиса. Приятного использования.

Чтобы зафиксировать обслуживание транспортного средства в конкретном автосервисе, заполняется заказ-наряд на ремонт автомобиля. Он содержит информацию об объеме работ, которые проводит исполнитель, и, по сути, представляет собой договор между сторонами. Когда форма грамотно заполнена, это предотвратит недопонимания между клиентом и мастером. В конце статьи можно скачать образец.

Общее содержание документа

Форма содержит в себе следующие сведения:

• наименование и местонахождение организации-исполнителя;
• контакты заказчика услуг по ремонту;
• примерный срок выполнения работ;
• перечень предоставляемых услуг;
• список материалов и запчастей;
• стоимость услуг и порядок расчетов.

Следует вписать отличительные характеристики автомобиля: государственный номер, марку, цвет, номер двигателя. Также указывается его примерная стоимость, размер которой назначается по взаимному согласованию.

Важно! Помимо сведений, которые содержит типовая форма, в бланк можно включить сроки акций и информацию о гарантиях, предоставляемых сервисом.

Почему нужно заполнять бланк

Заполненный бланк может понадобиться при разрешении разногласий с клиентами. Легче договориться в ситуациях, когда сами работники допустили ошибку в установке либо был брак в запчастях, приобретенных исполнителем. Однако когда детали приобрел клиент, а сотрудники станции техобслуживания установили ее, и обнаружились неполадки, заполненный бланк определит порядок разрешения возникшей проблемы.

В документе содержится подробная информация об использованных запчастях и проделанных операциях. Эти сведения нужны для точного расчета стоимости ремонта. Он может иметь функцию счета для оплаты или использоваться как договор между станцией техобслуживания и заказчиком. Скачать типовой образец документа можно по ссылке ниже.

Акт выполненных работ по ремонту автомобиля

Кому и для чего нужен акт.

Данный документ необходим для работников автосервиса (СТО) и их клиентов, чтобы подтвердить объём проделанной работы над автомобилем. Чтобы по прошествии определённого количества времени, никто из задействованных сторон не мог опровергнуть факт выполненной услуги.

Пример. Иванов И.И. производил Петрову П.П. техническое обслуживание тормозной системы на автомобиле ВАЗ 2109, однако после выезда из СТО Петров П.П. попал в ДТП, по причине отказа тормозов. Однако Петров не переживает, так как у него есть документ об оказании услуг ТО автомобиля.

Унифицированная форма Акта

Данный бланк не регламентирован законодательством, поэтому можно использовать простой образец или бланк на основе КС-2. Вы можете скачать данный акт по ссылке ниже.

Содержание акта и обязательные поля для заполнения

Так как акт свободной формы – вы можете на своё усмотрение добавлять или удалять нужные, или не нужные данные. Но есть поля, которые должен содержать бланк в обязательном порядке.

• Адрес исполнителя работ
• Наименование юридического лица (Если работы выполняет физ. лицо необходимо указать паспортные данные исполнителя)
• Количество услуг, их цену, а также общую стоимость
• Для юридических лиц печати (вполне возможно выполнить данный акт на фирменном бланке)
• Живые подписи синей ручкой производителя и заказчика работ

Простой образец данного акта

Часто не нужен акт на основе КС-2, указывать не нужные реквизиты и НДС. Такое часто бывает, когда работы выполняет частный мастер у себя в гараже как физическое лицо. Для этого на нашем сайте вы можете скачать – Простой образец акта выполненных работ по ремонту автомобиля

Скачать образец

Заполненный образец.

Для примера посмотрите заполненный образец, после ознакомления вы будете иметь представление как заполнять данный документ

Как автосервису оформлять заказ‑наряды, чтобы предотвратить споры

Справочная / шаблоны документов.

Заказ-наряд — документ, который автосервис оформляет в случае ремонта или обслуживания автомобиля. Фактически — это договор между автосервисом и владельцем автомобиля. В статье расскажем зачем оформлять заказ-наряд, и как это сделать правильно.

Зачем автосервису заказ-наряд

Главный плюс заказа-наряда — экономия времени. Он заменяет сразу несколько документов: заявку клиента на ремонт машины, техническое задание с указанием конкретных видов работ, договор и акт приемки-передачи.

Лаконичность документа не снижает безопасность сделки. Обе стороны, автосервис и клиент, защищают себя на случай споров.

Допустим, клиент отказывается оплачивать ремонт автомобиля. В заказе-наряде прописаны стоимость работ и использованных запчастей. Клиент подписал договор, значит дал согласие. В суде он с большой вероятностью проиграет. Он об этом знает, поэтому не будет никуда обращаться, даже если грозится.

Где взять бланк заказ-наряда

Закон не устанавливает обязательную форму заказ-наряда. Вы можете разработать форму, удобную для вашего автосервиса. Главное — включить обязательные элементы, определённые в законе. При составлении заказ-наряда, нужно руководствоваться положениями о договоре подряда и правилами оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.

Что должно быть написано в заказ-наряде

Заказ-наряд составляется в письменной форме и содержит следующие сведения:

данные исполнителя: ФИО, ИНН, сведения о регистрации ИП или наименование и адрес юрлица;

данные заказчика: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес;

сведения об автомобиле: марка, модель, государственный номер, номера основных агрегатов, цена — определяется по соглашению сторон;

сроки: дата приёма заказа и дата его выполнения, могут быть указаны промежуточные сроки завершения отдельных этапов работ;

цена и порядок оплаты: человек вправе отказаться от оплаты работ, если он их не согласовал;

перечень работ: автосервис не вправе без согласия собственника авто выполнять дополнительные платные работы — все работы до их выполнения должны быть указаны в заказ-наряде и подписаны заказчиком;

перечень запчастей: если запчасти предоставляет сервис, то указывается их количество и стоимость, если — клиент, то автосервис может попросить предоставить сертификаты соответствия или другие документы, которые подтверждают качество запчастей;

гарантийные сроки на работы — если сервис их устанавливает;

должность, ФИО и подпись того, кто принял заказ, а также подпись клиента.

Заказ-наряд заключают с владельцем автомобиля или с человеком, у которого есть доверенность. Автосервис вправе попросить документы, которые удостоверяют личность и подтверждают право сдавать автомобиль в ремонт. Если клиент сдаёт в ремонт отдельные части, а не весь автомобиль, то эти документы не требуются.

Когда клиент оставляет автомобиль в сервисе, дополнительно составляют акт приема-передачи. Документ оформляют отдельно или как приложение к заказ-наряду. Указывают комплектность автомобиля, видимые поверждения и дефекты. Например, если на двери автомобиля есть скол, нужно зафиксировать это в акте — так вы исключите возможные претензии, что скол появился в ходе ремонта.

В заказ-наряд можно добавить блок рекомендаций клиенту. Если при ремонте мастер выявит дополнительные неисправности, которые клиент не готов устранять сейчас, то они указываются в рекомендациях. Так сервис обезопасит себя от возможных претензий, а клиент сможет спланировать следующий визит в автосервис.

Когда заказ-наряд не нужен

Заказ-наряд оформляется в письменной форме и подписывается обеими сторонами. Так как заказ-наряд выполняет функции договора, то в нём указываются все существенные условия, в противном случае он будет считаться незаключенным.

Но оформление заказ-наряда обязательно не во всех случаях. Если автосервис выполняет мойку, диагностику, подкачку шин или другие небольшие работы в присутствии заказчика, можно оформить квитанцию или даже обойтись обычным кассовым чеком.

Образец заказ-наряда

Образец подходит для загрузки в Эльбу, на изображении — его часть

Заказ-наряд на ремонт транспортного средства

Автор: Олег Северин

Где найти образец заказа-наряда на ремонт автомобиля? Для каких целей составляется документ? Что указывается в заказе в обязательном порядке? Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии документа? Ответы далее.

Что это такое, какая информация вносится

Заказ-наряд – это документ, позволяющий регулировать отношения между заказчиком (владельцем транспортного средства) и исполнителем (ремонтной организацией) в ходе предоставления услуг по ремонту автомобильного транспорта.

Документ позволяет:

Чтобы использовать заказ – наряд в качестве основного документа, доказывающего заключение договора на проведение автомобильного ремонта необходимо, чтобы в документе были отражены следующие данные:

• Номер и дата составления документа. Номер определяется в соответствии с журналом, который ведется специалистами автосервиса.
• Полное наименование и адрес расположения организации – исполнителя оказываемых услуг (автосервиса или иного ремонтного предприятия).
• Данные заказчика:
• ФИО, адрес постоянного места прописки и контактный телефон, если клиентом является физическое лицо
• название организации, адрес регистрации компании, контактный телефон, ИНН, если клиентом является юридическое лицо
• Данные автомобиля, подлежащего ремонту:
• марка и модель автотранспортного средства
• государственный номер, присвоенный после регистрации в ГИБДД
• VIN номер, присвоенный производителем автомашины
• год изготовления
• комплектация, включая дополнительно установленное оборудование
• Данные плательщика. Как правило, плательщиком является заказчик выполнения работ.
• Дополнительная информация об основных аспектах договора:
• дата принятия автомобильного транспорта на ремонт
• вид ремонта (плановый, текущий и так далее)
• ФИО диспетчера
• ФИО мастера
• срок исполнения заказа
• статус исполнения (при необходимости)
• валюта, в которой будут произведены расчеты за выполненные работы
• Перечень выполняемых работ (например, замена масла, кузовной ремонт и так далее).
• Количество опций.
• Перечень расходных материалов, необходимых для выполнения ремонта с указанием количества и стоимости каждой позиции.
• Итоговая стоимость ремонта, то есть цена восстановления автомашины с учетом расходных материалов и запасных частей.
• Подписи заказчика и исполнителя работ.

Кем выписывается

Документ оформляется специалистом ремонтной организации в соответствии с достигнутыми с заказчиком ремонтных работ соглашениями.

Бланк заказа-наряда на ремонт авто и пример заполнения

Скачать бланк и познакомиться с образцом заполненного документа можно здесь. Услуга оказывается бесплатно.

Например, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Ленина, 6 заказывает услугу по смене масла в автомобиле ВАЗ 2110 с государственным номером А001АА777. Исполнителем заказа является ООО «Ваша фирма».

Для замен масла потребуется приобрести:

Стоимость работ – 660 рублей.

Обязательно ли нужно заполнять

Заказ – наряд является упрощенной формой договора подряда, заключаемого перед выполнением ремонтных работ.

Кроме этого документ можно использовать в качестве:

Какую форму документа, подтверждающего соглашением между исполнителем и заказчиком выбрать? Решать сторонам самостоятельно.

Возможные спорные ситуации при ремонте автомобиля

Ремонт автомобиля сопровождается составлением документов на всех стадиях выполнения, однако между автосервисами и владельцами автомобильного транспорта часто возникает множество спорных ситуаций.

Наиболее популярными из них являются:

• Некачественный ремонт. Например, через 2-3 дня после получения автомобиля проблема проявляется вновь. В данной ситуации восстановление транспортного средства должно быть произведено бесплатно, в рамках гарантийного соглашения. Срок гарантии устанавливается в заказ – наряде дополнительно. Гарантия не распространяется на выполнение таких работ, как замена масла и иных технических жидкостей, кузовной ремонт, покраска.
• Повреждение автомобиля в ходе выполнения ремонтных работ. В соответствии с условиями работы автосервисов транспортное средство должно быть предоставлено заказчиком в чистом виде. При заполнении заказ – наряда должны быть указаны все повреждения, имеющиеся на автомобиле, включая вмятины, царапины, сколы на кузове или стеклах. Если авто грязное, то в большинстве случаев в документе, подтверждающем факт приемки транспортного средства будет указано, что «автомобиль предоставлен с грязным кузовом, возможно наличие повреждений». Доказать причинение вреда сотрудниками автосервиса в данной ситуации не получится. Чтобы избежать подобной проблемы важно соблюдать все условия передачи автомобиля.

Акт выполненных работ, образец

Факт выполнения восстановленного ремонта автотранспортного средства может быть дополнительно зафиксирован актом выполненных работ. Документ не имеет четкой формы и может быть составлен организацией самостоятельно.

Обязательными аспектами, отражаемыми в акте, являются:

• Задать вопрос юристу

Порядок составления и подачи заявления на гарантийный ремонт товара

Направление приобретенного товара на гарантийный ремонт – самое распространенное требование, предъявляемое потребителем, выявившим недостатки. Закон обязывает торговую точку, производителя товара или компанию, осуществившую ввоз товара из-за рубежа, взять на себя расходы, связанные с восстановлением его основных функций. Но, не все хотят добросовестно нести это бремя.

Нормативное регулирование

В соответствии с действующим законодательством, гарантийный срок – это временной отрезок, в течение которого потребитель может предъявить требования магазину (производителю, импортеру) в связи с обнаруженными недостатками. Продолжительность периода может определить, как торговая точка, так и фирма-производитель. Точкой отсчета является день приобретения товара.

• Если ни производитель, ни пункт реализации не установили срок, до наступления которого они гарантируют исправное состояние товара или устройства, то он равен 24 месяцам с даты завершения материальных расчетов с магазином. Нельзя путать с внесением окончательного платежа по кредитному договору.
• В отношении товаров, относящихся к сезонным, действует иное правило – дата начала гарантии зависит от сезона. Например, если зимние сапоги были куплены на распродаже в апреле, магазин обязуется принять их на ремонт или вернуть затраченные средства, если недочеты (заводской брак) будут выявлены в ноябре.

Закон, защищающий права потребителей, гласит также о том, в какой мере должны отвечать торговая точка и изготовитель за качество продукции и за выявленные в процессе целевого использования недочеты. Ст. 18 Федерального закона № 2300-1 закрепляет за потребителем право направить в адрес магазина претензию , если о неисправности товара стало известно в течение 15 дней со дня покупки.

Что собой представляет гарантийный талон

Как составить заявление на гарантийный ремонт товара

Отправка некачественного товара в магазин для осуществления гарантийного ремонта требует последовательного выполнения следующих действий:

• Подготовка бумаг, подтверждающих неисправность приобретенного товара и отражающих просьбу об устранении выявленных недостатков.
• Приведение изделия в должно состояние – чистка (при необходимости), проверка комплектности и т.д. Кстати, закон не позволяет магазину отказать в приемке изделия, ввиду отсутствия каких-либо элементов, которые были предусмотрены изначально.
• Передать товар сотруднику магазина в соответствии с актом приема передачи .

Многие покупатели интересуются: какие требования нужно соблюсти при составлении заявления, гласящего о необходимости проведения гарантийного ремонта. Унифицированная форма документа не установлена действующей нормативной базой, поэтому бумага носит произвольный характер. Например, если поломка коснулась мобильного телефона , то при сдаче его на гарантийный ремонт, гражданин должен отобразить следующую информацию:

• В правом верхнем углу следует указать основные реквизиты сторон: наименование торговой точки, ФИО директора магазина и заявителя, контактные данные.
• В тексте документа следует отразить дату приобретения телефона, персональные сведения покупателя, дату обнаружения неисправностей. Здесь же нужно указать суть просьбы – произвести ремонт, так как в отношении устройства еще действует гарантия.

В заявление-претензию можно включить ссылки на действующие нормативные акты, описывающие порядок и срок проведения ремонтных работ, просьбу заменить вышедший из строя товар на аналогичный на период восстановления. Последнее условие является актуальным при передаче товара на ремонт через торговую точку, так как к обязанностям сервисного центра это не относится.

Скачать образец заявлений можно ниже:

• любого товара на безвозмездной основе ;
• к застройщику ;
• о ремонте межпанельных швов ;

Примеры заявления на гарантийный ремонт

Образец заявления на гарантийный ремонт автомобиля

Пример заявления к застройщику о ГР крыши

Оформление иска

Если по истечении регламентированного времени осуществления гарантийного ремонта , магазин не возвращает товар, то потребитель имеет право составить исковое заявление о взыскании затраченных денежных средств. В шапке документа нужно указать наименование суда и ФИО председателя, затем отразить наименование и место нахождения истца, ответчика и сервисного центра, осуществлявшего гарантийный ремонт.

Текст обращения должен ясно и четко отражать суть проблемы, содержать ссылки на действующее законодательство. Потребители указывают стоимость и дату приобретения товара, число выхода устройства из строя, описывают срок выполнения гарантийного ремонта и т.д. Можно указать официальный сайт, на страницах которого отражена рекомендация для обращения в конкретный автоматизированный сервисный центр.

Далее следует описать суть обращения к суду. В основном все потребители просят удовлетворить требование о возврате затраченных средств, а также компенсировать причиненный моральный вред . К исковому заявлению нужно приложить копии документов, подтверждающие попытку решить ситуацию в досудебном порядке :

• заявления-претензии;
• протокола осмотра доказательств;
• гарантийного талона;
• ответа на претензию ;
• соглашения сторон и т.д.

Оригиналы документов могут быть запрошены судом в ходе рассмотрения дела.

Скачать бланк иска при нарушении срока гарантийного ремонта можно тут .

Исковое заявление при нарушении срока гарантийного ремонта (образец)

Про особенности оформления сдачи товара в гарантийный ремонт расскажет видео ниже:

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

• Примеры работ

• Фотогалерея
• Наши адреса
• Каталог услуг
• Главное меню
• Защитные покрытия
• Защита салона
• Кузовной ремонт
• Предпродажная подготовка
• Реставрация автомобилей
• Реставрация салона
• Перетяжка салона
• Шумоизоляция автомобиля
• Антикоррозийная обработка
• Доп. Оборудование
• Подбор автоэмалей
• Ремонт турбин
• Ремонт мебели
• Ремонт межкомнатных дверей
• Прочие услуги

Сложный кузовной ремонт

Детейлинг центр Дефектов Нет выполнит сложный кузовной ремонт вашего авто

Записаться на услугу

Отправить онлайн

Фотогалерея выполненых работ

Примерные цены производства работ по сложному кузовному ремонту

Стоимость рассчитывается исходя из состояния автомобиля и набора необходимых услуг.

Что такое сложный кузовной ремонт и в каких случаях он требуется?

Говоря простым языком, в тех случаях, когда автомобиль попадает в серьезное ДТП и перевернулся, или машину догнала тяжелая фура и превратила её заднюю часть в сплошное месиво. Бампер, фары, крылья, капот, лобовое стекло, радиатор, двигатель - всё это может серьезно пострадать в аварии, и в такой ситуации без сложного ремонта вряд ли получится обойтись.

Выполним кузовной ремонт любой сложности по доступным ценам!

Сложный кузовной ремонт предполагает не просто восстановление геометрии кузова, но возвращение к полноценной жизни всех деталей автомобиля, которые подверглись повреждению. Если подсчитать хотя бы минимальную цену всего ремонта, покраски, включая стоимость всех расходных материалов, общая сумма может оказаться довольно внушительной. По этой причине рекомендуется заказывать комплексный кузовной ремонт, а не пытаться восстановить машину поэтапно.

Качественный кузовной ремонт

В результате качественного кузовного ремонта по своим внешним и внутренним характеристикам восстановленный автомобиль должен максимально приблизиться к заводским стандартам.

После поступления поврежденной машины в техцентр наши специалисты проводят тщательную диагностику и после предварительного осмотра определяют степень повреждения: - наличие незначительных царапин и вмятин; - значительное повреждение отдельных деталей; - серьезные нарушения кузова. Если в первом случае для восстановления презентабельного вида автомобиля достаточно проведение не сложных кузовных работ и покраски, то ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРЕБУЕТСЯ СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: - арматурные работы (разборка); - сварочные и рихтовочные работы; - стапельные работы - подготовка и проведение покраски; - сушка и сборка всех деталей автомобиля.

Колористы нашей компании подберут краску таким образом, что отличить заводское покрытие от ремонтного будет невозможно.

Если вам необходимо качественно отремонтировать свой автомобиль с последующей гарантией на произведенные работы, обращайтесь в наш сервисный центр. Восстановление кузова, ремонт подвесок, шиномонтаж, развал-схождение, химчистка салона автомобиля в Москве, покраска - всё это будет выполнено в кратчайшие сроки по самым выгодным ценам.

Важно! На все выполненные нами работы дается письменная гарантия сроком на 365 дней.

Важно! На все выполненные нами работы дается письменная гарантия по зказ-наряду на 365 дней.

Обратившись в Автосервис «Дефектов-нет», Вы получите качественные услуги по разумной цене!

Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами и проконсультируем.

Выбрать раздел

Кузовной ремонт

Совершенно каждый владелец автомобиля со временем столкнется с необходимостью делать кузовной ремонт автомобиля. Чтобы осуществлять этот род деятельности, требуются соответствующие профильные знания и навыки, также для работ потребуется специальное оборудование и инструмент. Во всех городах работают специализированные сервисы, в которых водитель сможет оставить свой автомобиль для ремонта, а квалифицированные мастера проведут кузовной ремонт авто: выправят все дефекты, выполнят покраску, в общем вернут машине товарный вид.

Крупные сервисы для кузовных работ практикуют конвейерный тип. Рабочим сборщиком осуществляется подготовка авто к предстоящему ремонту, жестянщиком выравниваются фрагменты деталей кузова, а маляр, в завершение, проводит покраску. Существуют не только крупные мастерские по техобслуживанию, есть маленькие компании, где вам предложат кузовной ремонт автомобиля. В Москве существует немало «мелких» сервисных центров, где все работы проводит один мастер. Не нужно думать, что при этом, качество может быть хуже, как раз наоборот — небольшие автомастерские довольно часто удивляют высоким качеством проделанных работ и низкой стоимостью ремонта.

Какие этапы включает кузовной ремонт и что проходит ваш автомобиль, чтобы приобрести презентабельный вид?

Осмотр автомобиля

Сначала автомобиль осматривает главный мастер и, исполняющий работы кузовщик. Выявляют степень и характер имеющихся повреждений, устанавливаются сроки для выполнения работ. В случае, если потребуется ремонт основного несущего элемента, машина прочно устанавливается на стапель (рамный стенд), уже там приводятся в норму геометрические параметры. Мастер составляет бланк наряда, в него заносит приблизительную стоимость оказываемых сервисом услуг. Совет: сами не покупайте нужные комплектующие для ремонта — доверьте это дело специалистам. Машина остается в мастерской, а вы дома ожидаете звонка, когда вам сообщат, что работы закончены.

Разборка машины и дефектовка частей

Перед выполнением ремонтных работ машина тщательно промывается, ведь нельзя допускать попадания грязи в чистую камеру для покраски, иначе вся работа будет беспощадно сведена на нет. Да и дефекты на безупречно чистой технике видно куда лучше. Внешний беглый осмотр автомобиля не всегда выявляет все повреждения, существует немало скрытых поломок, увидеть и распознать которые можно только разобрав авто. Потому дефектовку арматурщик проводит только после разбора автомобиля. В его задачу входит выявить дефектную деталь, найти скрытые и видимые повреждения, и поставить в известность мастера.

Чтобы после покраски детали не было отличий с соседними, производится подбор цвета краски. Арматурщиком с бензобака снимется лючок и передается им для колеровки. Старший мастер, опираясь на результаты дефектовки делает заказ необходимых запчастей и заносит корректировку в написанный ранее бланк наряда. В случае, когда деталь автомобиля (к примеру дверь), не подлежит восстановлению, арматурщик, разбирая машину, исправные детали складирует отдельно, а негодное железо выбрасывает. Поврежденные детали, поддающиеся исправлению и ремонту, арматурщик передает другим мастерам.

Кузовные работы, устранение вмятин

Следующий этап – сложная работа кузовщика. Специализированным оборудованием кузовщик вытягиванием выравнивает вмятину, и только потом проводит рихтовку на поврежденном участке. Для сложных кузовных работ автомобиль ставится на стапель, где выравнивают и восстанавливают правильную геометрию кузова пневмогидравлическим способом. Там же проводят все сварочные работы. Выполняя ремонт, кузовщик примеряет исправленные части, проверяя стыки и замеряя зазоры. Уже после машина передается следующему специалисту — автомаляру.

Работы, связанные с покраской

Следующим важным этапом в ремонте автомобильного кузова является покраска. Приняв исправленный автомобиль у кузовщика, автомаляром производится подготовительная работа — шлифуется место работы для нанесения шпаклевки. Кладут шпаклевку в 2-3 слоя, после чего место хорошо просушивается и зашкуривается. Оклеив по всему периметру скотчем и бумагой, часть кузова грунтуют. Все работы проходят в специализированной камере, с соблюдением подходящей температуры. Те места, что не требуют покраски, покрывают защитной пленкой, стойкой к растворителям. Краска наносится в несколько слоев, напоследок покрывается лаком. Завершающий этап процесса — в камере, приблизительно на час, включают сушку.

Сборка транспортного средства

Когда машина покрашена и высушена, ее перегоняют на сборочный участок, где производится окончательная сборка всех частей. Арматурщик ставит на свои места крылья, вешает двери, ставит снятые бампера, в общем собирает по местам то, что до этого разобрал. Для дополнительной защиты и блеска, когда автомобиль уже собран, его полируют. По завершению машину приводят в порядок — моют, включая весь салон, коврики и стекла. Теперь автомобиль готов встретить своего владельца.

Цена на кузовной ремонт

Москва переполнена автомобильным транспортом и на дорогах нередко случаются аварии, владельцы вынуждены заниматься поисками автомастерских, производящих срочный и качественный ремонт автомобилей. Кузовные работы в такой мастерской проведет квалифицированный работник. Цены на кузовной ремонт приблизительно одинаковы во всех мастерских. Если водитель испытывает финансовые затруднения, советуем поверить — намного лучше будет, если с гарантией и качественно отремонтировать один элемент в хорошем сервисе, чем полностью машину в каком-нибудь сомнительном гараже.

Выберите марку автомобиля

Практические советы по отделке и ремонту

Бланки не гарантийного ремонт

Образец акта отказа в ремонте по гарантии, как правильно составить документ, подтверждающий отказ от проведения гарантийного ремонта, в каких случаях могут отказать в осуществлении ремонта по действующей гарантии, возможен ли ремонт без гарантийного талона: что говорит закон, обязан ли продавец заполнять талон, как правильно заполнить бланк, возможен ли гарантийный ремонт без талона, образец претензии по гарантии, как написать претензионное письмо по действующей гарантии, особенности осуществления гарантийного ремонта, каковы права потребителя при нарушении сроков проведения ремонта по договору на гарантийное обслуживание, образец заявления на гарантийный ремонт товара, как написать заявление на проведение ремонта приобретенного товара по гарантии, законодательное установление случаев, когда проводится ремонт по гарантии, правила передачи товара на ремонт по договору на гарантийное обслуживание, срок проведения ремонта товара, находящегося на гарантии, проблемы при передаче товара на ремонт по действующей гарантии и их решение.

Часто на новую вещь ее владельцы возлагают большие надежды. И каково же бывает их разочарование, когда только что приобретенная вещь прекращает работать.

Закон «О защите прав потребителей» стоит на страже защиты наших с вами прав, которые может легко нарушить кто угодно.

Согласно п. 1 ст. 18 данного Закона, каждый покупатель имеет право воспользоваться своими правами на бесплатное обслуживание в гарантийный период.

Права то мы имеем, но всегда ли можно ними воспользоваться, ведь случаи отказа в ремонте по гарантии встречаются довольно часто. Как поступить покупателю, в случае отказа выполнить его законные требования?

Иногда мы явно сами являемся причиной возникновения неисправностей. Понимая этот факт, можно составить акт об отказе от гарантийного ремонта самим. Это намного лучше, чем тратить время на то, чтобы, в конце концов, все равно получить отказ.

Проверкой товара, переданного на гарантийный ремонт, занимается инженер сервисного центра.

Если в товаре сломалась какая-то отдельная деталь или система в целом по вине самого владельца, то ремонт будет платным. Если покупатель отказывается платить, гарантия на данный товар сразу снимается.

Иногда потребитель обращается к продавцу за разрешением выполнить сервисные работы в других сервисных центрах. В данном случае продавец ведет контроль над осуществлением ремонтных работ.

В том случае, когда владелец товара отказывается подписать акт выполненных работ, то достаточно его подписать непосредственно продавцу. Этот факт – повод для вступления акта в силу.

Продавец, отказывая клиенту в гарантийном ремонте, должен составить специальный документ – Акт об отказе в ремонте по гарантии.

Данный документ, а также результаты экспертизы необходимо приложить к заявлению в суд, если вы хотите попытаться решить проблему именно таким способом. В данном случае также речь идет о денежной компенсации.

Право покупателя на гарантийный ремонт закреплено статьями 18 и 20 Закона «О защите прав потребителя».

Если продавец, без веских на то оснований, отказывает вам в предоставлении такой услуги, он, таким образом, нарушает Закон.

Акт состоит из следующих пунктов:

• даты передачи товара на ремонт;
• ваших личных данных;
• сведения о представителе сервиса или продавце, который принимает товар;
• описание внешнего вида изделия, идентификационный или заводской номер;
• наличие дефектов, их описание;
• статьи законодательных актов РФ, на которые вы ссылаетесь;
• ваша подпись и дата составления акта.

Сколько может длиться гарантийный ремонт, читайте тут.

Если товар вышел из строя в гарантийный период, обращайтесь в одно из этих мест:

• К производителю изделия, если его представительство находится в вашем населенном пункте;
• В магазин или салон;
• В авторизированный сервисный центр. Обычно информация о таких сервисах находится в гарантийном талоне. Кроме этого, информацию можно найти на официальном сайте изготовителя.

Перечисленные организации или лица могут отказать вам в выполнении безвозмездного ремонта.

Но для этого должны быть в наличии следующие причины:

• Потребитель нарушил правила эксплуатации товара, и использовал его не по назначению;
• Были нарушены правила транспортировки продукции, а также условия ее хранения. Например, компьютерная техника хранилась в сыром помещении;
• Возникновение непредвиденных обстоятельств или стихийных бедствий. Предположим, в период грозы молния попадает в антенну, в результате чего сломался телевизор. Так вот в данном случае вам никто не будет оплачивать ремонт в гарантийный период;
• В том случае, когда на электрический прибор будет воздействовать вода;
• Если товар был снят с гарантии;
• Наличие механических подтверждений;
• Товар был снят с гарантии;
• Нарушены правила эксплуатации.

В соответствии с Законом РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей», исполнитель имеет право отказать в ремонте по гарантии только в том случае, если он сможет доказать тот факт, что все неисправности и дефекты возникли с товаром уже после того, как он был передан покупателю. При этом покупатель неправильно данный товар использовал, хранил, перевозил, прочее.

Если вам отказали в ремонте, вы должны получить на руки документ, в котором будет информация о выполненных исполнителем работах, сведения об имеющихся поломках, как они возникли и их влияние на работу техники в целом.

Важным фактом является время возникновения неисправности, кто стал причиной их возникновения. Обычно Аки используется для того, чтобы доказать причастность потребителя к возникновению неисправностей. Что в свою очередь повлечет отказ от выполнения гарантийных работ.

Но если такого акта нет, как нет и прямых доказательств вины потребителя в том, что изделие вышло из строя, вся ответственность за качество и сохранность товара лежит полностью на продавце или производителе (п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»).

В той ситуации когда:

• Вашу претензию не хотят принимать;
• Не составляется Акт выполненных работ, но при этом вы абсолютно уверены в том, вы правы, обращайтесь в отделы по защите прав потребителей, которые есть во всех населенных пунктах.

Самым последним, но действенным способом добиться справедливости, является обращение в суд.

Куда обратиться в случае отказа:

• Направьте жалобу в органы Роспотребнадзора;
• Напишите заявление в Роспотребнадзор, в большинстве случаев, этот шаг является довольно действенным;
• Составьте исковое заявление в суд.

Обратите внимание! Если вы направили заявление в суд, и добиваетесь, защиты своих прав потребителя, оплачивать госпошлину вам не придется.

Талон на гарантию необходим для удобного отслеживания гарантийного срока на товар. Гарантийный срок — это период времени, в который потребитель может обратиться с претензиями о качестве товара к исполнителю.

Такие сроки могут назначаться как производителем, так и продавцом. Потребитель в таком случае может воспользоваться более длительным из них, зачастую это гарантия производителя. Если гарантийный срок не установлен, то, в соответствии со статьей №19 Закона «О защите прав потребителей», он будет равняться двум годам.

Так как в законодательстве отсутствует понятие «гарантийный талон», а также не установлена обязанность его заполнения, продавец фактически не обязан заполнять эту бумагу.

Гарантию должен заполнять сотрудник магазина, отпускающий товар. В этом документе должна содержаться такая информация, как:

• данные о товаре : серия, номер, модификация;
• наименование продавца , адрес, реквизиты;
• дата покупки товара ;
• печать продавца .

Помимо этого, заполняется и бланк гарантийного талона, в котором указываются:

• условия гарантийного обслуживания ;
• порядок работ ;
• случаи, в которых предусмотрены бесплатные работы .

При оформлении документа следует обратить внимание на такие моменты:

• в бумаге должны быть указаны данные исполнителя , а не производителя продукта;
• должна быть подпись продавца-консультанта, оформляющего сделку , а также печать магазина;
• при доставке курьерской службой документ должен быть уже заполнен , курьер не имеет полномочий по его заполнению.

Как гласит пятый пункт статьи №18 Закона «О защите прав потребителей», продавец не имеет права отказать потребителю в его требованиях при отсутствии товарного чека или иного документа, удостоверяющего факт покупки. Это относится и к гарантийному талону. При его отсутствии, в качестве доказательства сделки можно воспользоваться кассовым чеком, накладной или договором купли-продажи.

Но при отсутствии документов, подтверждающих покупку, некоторые недобросовестные продавцы, ссылаясь на второй пункт статьи №19 ЗЗПП, заявляют о том, что сроки работ по гарантии исходя из отсчета с момента производства уже вышли. Однако не всегда стоит соглашаться с таким решением исполнителя. Исходя из статьи №18 ЗЗПП, потребитель имеет право доказать факт покупки любым другим способом. Это может быть опрос свидетелей, принтскрины заказа, данные видеонаблюдения, сохранившиеся части упаковки товара, серийные номера технических изделий и т. д.

В большинстве случаев производитель устанавливает гарантийный срок на свою продукцию. Это означает, что в данный период в случае поломки товара вы имеете право обратиться за бесплатным ремонтом в сервис. Все правовые нюансы, а также сам порядок получения ремонта по гарантии прописан в законе «О защите прав потребителей». Изучив данный документ, вы сможете без труда отстоять свои права на ремонт изделия, однако только в том случае, если в поломке товара виноват производитель.

Если вы оказались в ситуации, когда купленный товар, у которого есть гарантия, оказался сломанным, то смело несите поломку в мастерскую и требуйте осуществления ремонта по гарантии. Помните о том, что вместо вас это сделать может ваше доверенное лицо, однако данный факт в обязательном порядке должен быть заверен нотариально. Не стоит упоминать о том, что представителем должен выступать знающий закон человек. Так, претензия на гарантийный ремонт должна быть вручена вами представителю, уполномоченному решать подобные вопросы конкретной торговой точки, где был куплен товар.

Не забудьте составить второй экземпляр претензии, на котором адресат должен оставить отметку о принятии. Также вместе с документом представитель магазина обязан принять и сам товар. Даже несмотря на то, что адресат документа может быть не согласен с предъявленными требованиями, он не имеет права отказаться от принятия покупки.

В документе должны быть освещены следующие пункты:

• Персональные данные заявителя (покупателя);
• Дата обращения с претензией;
• Детальное описание купленного товара, а также его недостатков, выявленных во время эксплуатации. Не забудьте включить в описание признаки использования предмета (при наличии);
• Отметка, свидетельствующая о сохранности заводских пломб, ярлыков, бирок и т.д.;
• Короткое объяснение поломки;
• Согласие торгового представителя относительно того, что выявленный недостаток может быть устранен посредством ремонта по гарантии;
• Личные данные человека, принявшего товар на гарантийный ремонт (Инициалы, название должности и т.д.).

Зачастую торговые представители не оговаривают условия доставки товара обратно в магазин. Именно поэтому помните о том, что доставку крупногабаритных покупок (весом более 5 кг) по закону должен оплатить продавец. Пользуясь незнанием закона покупателем, продавцы нередко могут обмануть. Во избежание подобных ситуаций заручитесь помощью специалиста на первоначальных этапах обращения в магазин.

О том, как пишется претензия по браку товара, читайте тут.

Перед тем, как окончательно отдать товар на ремонт в сервис, проконтролируйте данные, которые представитель мастерской указывает в квитанции.

Обязательно наличие нижеследующих пунктов:

• Количество и степень повреждений товара;
• Наличие царапин и потертостей;
• Перечень и количество комплектующих частей (батареек, зарядных устройств, наушников и прочее);
• Конкретная формулировка жалобы клиента (к примеру, «не работает спусковой затвор у видеокамеры» или «возникли нехарактерные для холодильника шумы»).

Детальное описание проблемы может помочь избежать случаев, когда сотрудники мастерской умышленно наносят повреждения технике для того, чтобы они не подходили под категорию гарантийных.

Более того, не забудьте проверить, указаны ли в квитанции сроки, в течение которых ремонтные работы должны быть завершены. Исходя из ЗПП, ремонт оборудования должен закончиться незамедлительно. В случае, когда выполнение данного пункта закона невозможно, клиент имеет право сам назначить крайнюю дату ремонта. Как правило, недели бывает вполне достаточно.

В случае, когда сотрудники сервиса нарушили сроки ремонтных работ, то клиент может забрать товар из мастерской и потребовать денежную компенсацию. Если же ремонт изделия затягивается, и сотрудники не говорят ничего определенного, вы имеете право на получение пени в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Помните, что любые причины, включая отсутствие запчастей в сервисе, не могут быть оправданием для нарушения сроков.

Согласно 20 статье ЗПП, потребитель имеет право на получение аналогичного товара во время проведения гарантийного ремонта. Для осуществления данного права, составьте заявление в письменной форме и под роспись передайте руководителю ремонтного сервиса.

Исходя из установленных норм, время, отведенное на ремонт товара по гарантии, не может превышать 45 суток. Однако данный срок может варьироваться, так как время, отведенное на осуществление диагностики повреждений или экспертизу, не входит в общий срок гарантийного ремонта.

В случае, когда установленный законом срок возврата товара после гарантийного ремонта давно пропущен, однако товар находится в сервисе, потребитель может привлечь сотрудников мастерской к ответственности (статья 23 ЗПП), и потребовать выплаты неустойки в размере 1% от полной стоимости товара за каждые сутки просрочки.

Также покупатель может потребовать:

• Расторжения договора купли-продажи и возмещения потраченной суммы денег;
• Замены бракованного товара его качественным аналогом;
• Возмещения потраченных средств на ремонт товара в другом сервисном центре.

Согласно правилам, замена изделия должна быть произведена в течение 7 суток. Если на момент обращения с просьбой замены у торгового представителя нет в наличии похожей модели на складе, то закон допускает увеличение срока ожидания до 1 календарного месяца. Что касается возврата денежных средств, он должен быть осуществлен в течение 10 суток с момента предъявления претензии.

Приобретая в любом магазине ту или иную вещь, мы оформляем на нее гарантию, которая является своего рода страховкой, защищающей нас от непредвиденной ситуации. Если товар окажется неисправным, то покупатель имеет право составить заявление с требование выполнить гарантийный ремонт.

Нередко покупатель оказывается в сложной ситуации. Когда он купил товар, который оказался неисправным или вышел из строя в период действия гарантийного срока. Этот товар покупатель относит в магазин и просит сделать гарантийный ремонт или заменить товар на исправный.

В том случае, если на товар была оформлена гарантия, которая действует на момент поломки товара или выявления брака, все ремонтные работы должны выполнить для покупателя бесплатно. Для того чтобы иметь возможность предъявить претензии, покупатель обязательно должен сохранить чек магазина, который подтверждает факт покупки и гарантийный товар.

Чтобы товар отправили на ремонт по гарантии, покупатель должен обратиться в магазин или в сервис. Кроме того, требуется обязательное составление заявления на выполнение ремонтных работ по причине брака приобретенного товара.

При этом текст документа может быть разным, в зависимости от того, какой товар был приобретен покупателем. Это может быть сотовый телефон, фотоаппарат и др.

В тексте документа требуется изложить причину, которая привела к тому, что товар нужно ремонтировать. Кроме того, нужно требовать, чтобы на период ремонтных работ продавец предоставил в пользование аналогичный товар.

На основании закона о защите прав потребителя. Вы должны составить заявление количестве двух экземпляров.

Первый вы оставляете в торговом центре, где был приобретен товар, а на втором экземпляре магазин проставляет соответствующую отметку о том, что товар принят от покупателя, составившего заявление.

В том случае, если гарантия еще действует, то следует составить заявление о предоставление ремонта на основание ее. Для того чтобы товар отправили на ремонт, нужно обязательно составить заявление.

Обязательно сохраняйте чеки из магазина при покупке любого товара! Дело в том, что без них вы не докажете факт покупки товара в конкретном магазине!

Итак, вы составили заявление, теперь вы прикладываете к нему копию чека, (попросите в магазине сделать ее), и талон, дающий право на получение гарантии. При этом вы должны указать положенный по закону срок (он составляет две недели), в течение которого ремонт должен быть выполнен. Однако нередко эти сроки бывают более длительными, и потребуется больше времени, например, еще пара недель.

Поэтому покупатель не должен страдать из-за ремонта. Он должен составить еще один документ, в котором нужно потребовать замены товара на время ремонтных работ.

В том случае, если у клиента есть время, то желательно ему лично отвезти неисправный товар в сервисный центр. Если поломка незначительна, то ее могут исправить очень быстро.

Однако если неисправность случилась не по вине покупателя, а по вине производителя, то следует отстаивать свои права и настаивать на ремонте.

Закон определяет, что период действия гарантийного срока – это период времени, в который выявляются имеющиеся у приобретенного товара недостатки. Именно в этот период у покупателя есть право заявить о своих претензиях продавцу. Кроме того, данный период является сроком, когда торговая точка и производитель могут дать гарантию, что устройство или товар могут работать стабильно.

Данный период определяется со стороны компании-производителя или торговой точкой и начинает действовать с того момента, когда товар был продан. В том случае, если период действия гарантии не определен, то он будет составлять 24 месяца с момента покупки.

В том случае, если товар относится к категории сезонных, то период действия гарантии начинает отсчитываться с того периода, когда начинается сезон (для каждой климатической зоны он свой). Помимо этого, гарантийные сроки определяются на весь товар полностью, а также на части товара и аксессуары, которые входят в комплект.

По закону определяется степень ответственности, которая возлагается как на изготовителя, так и на магазин, отвечающие за качество товара, если недостатки выявились в тот период, когда на товар действует гарантия.

В том случае, если наступила неисправность приобретенного товара в течение 15 дней, начиная от даты покупки, покупатель имеет полное право обратиться к магазину с претензией, на основании ст. 18 Закона « О защите прав потребителей». Однако мы разберемся с тем, как поступить, если наступил гарантийный случай и требуется получить ремонт по гарантии.

Согласно условиям проведения ремонта по гарантии, закон регламентирует права:

• В том случае, если приобретенный товар оказался полностью или частично негодным. И это произошло в период действия гарантии;
• В случившейся поломке вина покупателя отсутствует. Не выявлено наступление неисправности из-за нарушений правил перевозки, использования и прочего;
• У покупателя имеются бумаги на товар, включая талон на предоставление гарантийного ремонта;
• Не было попыток отремонтировать товар своими руками. На нем имеются пломбы и печати (если они были).

Сколько длится гарантийный ремонт, читайте тут.

В том случае, если покупатель обнаружил дефект товара, то он должен обратиться в СЦ, либо в другую компанию, в чьи обязанности входит выполнение ремонтных работ в гарантийный период. Данный срок обычно указывается в талоне на гарантию. Отправляясь в гарантийную мастерскую, следует подготовить пакет документов и взять с собой неисправный товар.

В пакет документов должны входить:

• Техпаспорт;
• Инструкция;
• Талон на гарантию;
• Сервисная книжка (если имеется).

Кроме того, сервисный центр может потребовать от покупателя составить заявление на предоставление ремонта по гарантии.

Обратите внимание! Что со всех имеющихся документов нужно снять копии. Эти копии предоставить в СЦ, и сохранить оригиналы у себя. При этом нужно уточнить в магазине или в сервисном центре, требуется ли составление договора об оказании услуг по гарантии. Существуют разные виды договоров в зависимости от особенностей товаров. Возьмите образец у представителя магазина или сервисного центра.

Перед тем, как сдать товар на ремонт по гарантии, потребуйте составить подробное описание внешнего вида товара. Также важно подробно перечислить имеющиеся неисправности.

Обязательно сделайте фотографии!

Все документы, которые вы собрали, нужно предоставить и потребовать поставить подписи о том, что неисправный товар передан для проведения ремонтных работ.

На первый взгляд может показаться, что вся эта суета лишняя. Мол, есть товар, есть гарантия, по закону обязаны сделать ремонт. Но согласитесь, если бы все продавцы честно исполняли свои обязанности, то не было бы такого количество судебных дел по этому поводу.

Кроме того, в сервисном центре и в магазине очень любят искать повреждения товара, которые, якобы сделал покупатель. Это позволит в итоге сделать выводы, о том, что, к примеру, царапина на телевизоре оказалась причиной повреждения, и сам покупатель поцарапал телевизор.

Если сделать фотографии и выполнить советы, приведенные выше, то у вас будет возможность получить ремонт по гарантии. Давайте, уточним вопросы, связанные с транспортировкой товара. Закон в ст. 18 в ч. 7 указывает, что в том случае, если покупатель приобретает крупногабаритный товар, то продавец обязан доставить его покупателю.

То есть, магазин привозит товар покупателю самостоятельно. Поэтому вы имеете право потребовать, чтобы продавец доставил неисправный товар в сервисный центр. Если вы решаете сделать это своими силами, то требуйте с магазина компенсации за расходы, которые вы понесли из-за транспортировки.

Кроме того, существует ст. 20 Закона, которая предписывает, что если товар, который находится на гарантийном ремонте, относится к категории товаров, предназначенных для длительного срока эксплуатации (к таким товарам относятся холодильники, телевизоры), то покупатель вправе потребовать заменить непригодный товар на новый, который относится к аналогичной категории на период проведения ремонта по гарантии.

Существует ряд товаров, которые не могут быть заменены на время проведения ремонтных работ ни при каких условиях. Данный список можно найти в Постановлении Правительства от 1998 г за номером 55.

По закону гарантийный ремонт обязательно должен быть произведет в кратчайшие сроки, в том случае, если иные условия не были определены сторонами дела.

Независимо от обстоятельств, гарантийный ремонт не может продолжаться более 45 суток.

При этом потребитель должен знать о том, что если у сервисного центра отсутствуют запчасти или иные детали, то это не может быть причиной для того, чтобы продлевать время ремонта. Кроме того, это не является причиной для освобождения от материальной или другой ответственности в том случае, если сроки были нарушены. Внимательно читайте бумаги, которые заполняются в СЦ, и не торопитесь ставить на них подпись.

Нередко сервисный центр указывает в составленном заявлении с требованием о проведении ремонта пункт, согласно которому при отсутствии запчастей, сроки ремонта увеличиваются. Не ставьте подпись в этом случае!

Есть еще один интересный момент.

В том случае, если на протяжение 12 месяцев товаром нельзя пользоваться больше месяца из-за того, что он постоянно находится в ремонте, подобные дефекты можно отнести к существенным. Поэтому покупатель имеет полное право заявить об отказе использовать данный товар, вернуть его продавцу и потребовать замену или вернуть деньги.

Нередко даже в том случае, если покупатель выполнил все советы, и точно следовал правилам передачи товара на ремонт по гарантии, то сложности могут иметь место.

Чаще всего, покупатель сталкивается с тем, что сроки ремонтных работ не соблюдаются. В том случае, если они затягиваются на срок более 45 суток, то покупатель имеет полное право истребовать выплату ему материальной компенсации (например, пени). Как правило сумма неустойки составляет 1 % от цены данного товара ежедневно. Сумму за просрочку нужно требовать с сервисного центра, а не с магазина.

Подобный порядок предусмотрен в ст. 23 закона о ЗПП, и именно на данный нормативный документ нужно давать ссылку, если возникли сложности с ремонтной организацией. Помимо этого, если нарушаются сроки выполнения ремонта по гарантии, то потребитель имеет право обратиться к ст. 18 указанного Закона и потребовать заменить товар, вернуть деньги или уменьшить его цену.

Однако потребители нередко сталкиваются с тем, что сервисные центры не желают делать ремонт по гарантии. Как правило, специалист заявляет о том, что данная поломка не является «гарантийным случаем». И вообще в неисправности виноват сам покупатель.

Если покупатель уверен в том, что поломка товара возникла не по его вине, то он обязан настоять на проведении экспертизы, которая может определить его качество. При этом передавая товар на экспертизу, вы должны перечислить все недостатки как можно подробнее.

Вы имеете право настоять на том, чтобы лично присутствовать в тот момент, когда будет проводиться экспертиза. И вы должны присутствовать. В противном случае, результат экспертизы может оказаться не в вашу пользу.

Если вы не согласны с заключением экспертизы и считаете, что продавец и сотрудники сервиса нарушают ваши законные права, вы имеете полное право составить иск в суд. При этом помните, что гарантия автоматически продлевается на период проведения ремонтных работ.

Соблюдайте эти несложные советы. Обязательно нужно сохранять чеки и документы, требуйте, чтобы покупки оформлялись правильно. Только в этом случае вы сможете воспользоваться гарантией и даже настоять на возврате денег или замене товара. Закон на вашей стороне!

• Политика конфиденциальности
• Правообладателям

Оценить по фото

8(925)746-60-93, пример покраски автомобиля с разбором всех деталей.

Покраска кузова автомобиля и восстановление геометрии

Покраска кузова, как можно восстановить деформированный кузов.

• Специалисты пробно собирают авто, выставляя все зазоры. Если показатели соответствуют стандартам, то начинается следующий этап.
• Автомобиль снова разбирается и профессионалы начинают сваривать элементы кузова. На данном этапе производится замена деталей, не подлежащих восстановлению, а также усиление ослабленных мест кузова.
• После всех произведенных работ автомобиль снова собирается и его проверяют на наличие перекосов.

Инструмент для кузовного ремонта доставка Челябинск

• Шиномонтажное оборудование
• Шиномонтажные станки
• Балансировочные станки
• Вспомогательное оборудование (борторасширители, ванны, экструдеры)
• Вулканизаторы
• Стенды для правки дисков
• Дископрав для штампованных дисков
• Дископрав для литых дисков
• Универсальные дископравы
• Комплектующие
• Дископрав для мотоциклетных дисков
• Автоматическая мойка колёс
• Оборудование для накачки колес
• Ручной инструмент для шиномонтажа
• Оборудование для нарезки протектора
• Электрогайковерты
• Автомобильные подъемники
• Четырехстоечные
• Двухстоечный подъемник
• Грузовые подкатные
• Расходные материалы для шиномонтажа
• Пластыри для радиальных шин
• Заплатки камерные
• Резина сырая
• Латки камерные
• Пластыри кордовые для радиальных шин
• Пластыри кордовые для диагональных шин
• Универсальные латки
• Вентили камерные
• Латки универсальные
• Пластыри кордовые
• Rema Tip-Top
• Балансировочные грузики
• Балансировочные грузики для стальных дисков
• Балансировочные грузики для литых дисков
• Балансировочные грузики адгезивные "самоклеющиеся"
• Балансировочные грузики для грузовых дисков
• Железные набивные грузики (Fe)
• Вентили, колпачки, удлинители
• Для легковых авто и легких грузовиков
• Для грузовиков и автобусов
• Для спецтехники и тракторов
• Для мотоциклов и скутеров
• Удлинители, колпачки, ниппели
• Инструмент для ремонта шин и камер
• Абразивы для обработки шин и камер
• Абразивы из сплава карбида вольфрама Rubberhog SSG
• Камни из оксида алюминия для обработки металлического корда
• Проволочные щетки
• Буры и фрезы для удаления металлокорда
• Резцы колпачковые
• Пакеты для шин
• Балансировочный микробисер
• Пневматический инструмент
• Гайковерты привод 1/2"
• Гайковёрты привод 3/4"
• Гайковерты привод 1"
• Пневмотрещотки
• Пневматические молотки / зубила
• Инструмент в ложементах
• Наборы инструмента
• Наборы инструмента премиум класса Hans
• Наборы профессионального инструмента Станкоимпорт
• НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ROSSVIK
• Динамомерические ключи и мультипликаторы
• Наборы торцевых головок
• Набор головок 1/2
• Набор головок 1/4
• Набор головок 3/8
• Набор головок 3/4
• Набор головок 1"
• Головки торцевые
• Гаечные ключи
• Наборы ключей
• Комбинированные ключи
• Накидные ключи
• Шлицевые (прямые) отвёртки
• Крестовые отвертки
• Отвёртки профиль PZ
• Наборы отверток
• Шиповальное оборудование
• Запасные части
• Шиповальные пистолеты
• Стенды сход-развал
• Техно Вектор 4
• Техно Вектор 5
• Техновектор 6
• Техновектор 7
• Техновектор 7 TRUCK для грузовых автомобилей
• Техновектор 7 МС мобильный 3D стенд
• Гидравлическое оборудование
• Подкатные гидравлические домкраты
• Гидравлические бутылочные домкраты
• Подкатные пневмогидравлические домкраты
• Стяжки пружин
• Поддержки и подставки
• Стойки трансмиссионные
• Гидравлические съемники
• Компрессоры
• Быстросъёмы, фитинги, переходники
• Шланги, рукава, катушки
• Подготовка воздуха (фильтры, лубликаторы)
• Замена жидкостей и обслуживание автомобильных систем
• Маслосменное оборудование
• Оборудование для замены масла
• Оборудование для нагнетания масла
• Установки для обслуживания кондиционеров
• Установки для замены масла в АКПП
• Установки для диагностики и промывки топливных систем
• Установки для замены тормозной жидкости
• Установки для замены охлаждающей жидкости
• Солидолонагнетатели
• Оборудование для диагностики
• Переходники для Сканматик 2 (2 Pro)
• Комплекты Сканматик 2
• Комплекты Сканматик 2 PRO
• Газоанализаторы и дымомеры
• Диагностический сканер АВТОАС СКАН
• Автоас Экспресс 2 (мотор тестер)
• Дополнительное диагностическое оборудование
• Компрессометры
• Бензиновые компрессометры
• Дизельные компрессометры
• Тестеры АКБ
• Видеоэндоскопы
• Диагностический сканер Вася Диагност
• Специальный инструмент для автосервиса
• Рассухариватели клапанов
• Приспособления для замены масла
• Инструмент для ремонта тормозной системы
• Съёмники подшипников и сайлентблоков
• Съёмники для ходовой части и элементов рулевого управления
• Универсальные сьёмники
• Магнитный инструмент
• Съёмники пружин
• Съемники элементов внутренней отделки и стекол
• Индукционные нагреватели
• Съёмники и зажимы для хомутов
• Инструмент для ремонта двигателя
• Мебель для автосервиса
• Инструментальные тележки
• Верстаки цельнометаллические
• Химия для обслуживания и ухода за автомобилями
• Резиновые накладки
• Мойки деталей и агрегатов
• Мойки с вертикальной загрузкой
• Дополнительные опции

Оборудование для кузовного ремонта

• Рихтовочные комплекты
• Ручной инструмент
• Условия оплаты
• Условия доставки
• Гарантия на товар
• Отложенные 0
• Сравнение товаров 0
• +7 (908) 573-17-82
• +7 (3512) 37-12-29
• Заказать звонок

Наш ассортимент

В каталоге размещен обширный ассортимент товаров для технического оснащения СТО, сервисного центра, гаража. Здесь вы можете выбрать и купить:

• Оборудование шиномонтажное, гидравлическое, диагностическое.
• Оборудование для кузовного ремонта.
• Автомобильные подъемники.
• Стенды сход-развал.
• Компрессоры.
• Мойки деталей и агрегатов.
• Установки для замены жидкостей и обслуживания автомобильных систем.
• Специальный инструмент для автосервиса и СТО.
• Мебель для оборудования автосервиса.
• Шиповальное оборудование.
• Химия для обслуживания и ухода за автомобилями.
• Другие инструменты и оборудование для автосервиса.

При подборе товаров мы ориентируемся на потребности наших клиентов, поскольку знаем, что техническое оснащение играет одну из первостепенных ролей в организации успешного автосервисного бизнеса.

Также мы учитываем интересы такого сегмента нашей аудитории, как розничные покупатели. Каждый автолюбитель может здесь купить гаражное оборудование и инструмент для частных нужд.

Мы тщательно следим за рынком оборудования предприятий автосервиса, поэтому наш ассортимент регулярно пополняется современным высокотехнологичным и надежным техническим оснащением для автомастерских и СТО.

Nordberg N3S

Nordberg N3804

Nordberg N3S2

Nordberg N3810

NORDBERG WS5

NORDBERG WS9

NORDBERG WS10

Nordberg N3ST

Nordberg N3820

Компания «Мастер-Инструмент» занимается поставками сертифицированного оборудования для кузовных цехов с 1998 года. Мы реализуем профессиональный инструмент, различные агрегаты и устройства с доставкой и монтажом. В случае необходимости нами может быть выполнен полный комплекс работ под ключ. На всё оборудование для кузовного цеха и оказываемые услуги предоставляется официальная гарантия.

Широкий ассортимент оборудований для кузовного ремонта автомобиля

Оборудование для кузовного ремонта автомобиля для автосервиса включает целый комплекс инструментов и приспособлений, причем все это можно купить в интернет-магазине компании «Мастер Инструмент».

В каталоге магазина представлены такие группы товаров:

• Стапели – рамные и платформенные.
• Инверторные сварочные аппараты .
• Споттеры (аппараты точечной сварки).
• Устройства для сварки пластика.
• Мобильные центры для кузовного ремонта.
• Аксессуары и запасные части к представленному в каталоге оборудованию.

Как видите, товарная линейка, представленная в магазине, достаточно обширна для того чтобы оснастить по последнему слову техники любую автомастерскую, сервисный центр или СТО. При этом оборудование для кузовных работ автомобиля, которое вы можете найти на сайте, прошло достаточно строгую проверку качества и обладает всеми необходимыми сертификатами

Оборудование для кузовных работ автомобиля

Кузовные работы автомобиля были и остаются востребованными в любое время года. При этом любая автомастерская, оказывающая этот вид услуг, нуждается в соответствующем оснащении. Оборудование для кузовных работ автомобиля позволяет:

• Исправлять геометрию машины и восстанавливать контрольные точки в случае повреждения.
• Выполнять замену лонжеронов, порогов, днища и других элементов.
• Устранять перекосы и асимметрию рам.
• Выполнять косметический ремонт, заключающийся в удалении поверхностных дефектов – сколов, вмятин, царапин и т.д.

При этом кузовное оборудование просто обязано быть качественным, эффективным и безопасным, поскольку рабочая нагрузка на него практически всегда бывает весьма значительной. Вот почему очень важно приобретать оборудование у проверенных поставщиков: от качества инструмента напрямую зависят и результат ремонт, и удовлетворенность клиента, и безопасность персонала. Кроме того, задействование профессиональной техники и качественных аксессуаров снижает трудоёмкость работ, что положительно сказывается на эффективности предприятия, снижая уровень загруженности кузовного цеха.

Преимущества покупки оборудования для кузовного цеха в компании «Мастер Инструмент»

Купить оборудование для кузовного ремонта автомобилей стоит именно в компании «Мастер Инструмент», и вот почему:

• Все оборудование для кузовных работ автосервиса представленное в каталоге, есть в наличии на складе, и вам не придется тратить время на ожидание поставки.
• Для всех реализуемых изделий мы передаем полный пакет документов, включая гарантию от производителя.
• При необходимости вы можете заказать не только доставку (по РФ, Беларуси и Казахстану), но и установку приобретенного оборудования.
• Клиенты компании мастер-инструмент могут воспользоваться гибкой системой скидок, а также различными способами оплаты приобретенной продукции. Также возможно приобретение продукции в кредит или в рассрочку.

Вот почему, если вам необходимо кузовное оборудование – купить его стоит на самых лучших условиях, а именно - в компании «Мастер Инструмент». Тел. 8 800 550 53 50

Товар добавлен в список сравнения

Изображения

Кузовной ремонт без покраски

• Ремонт пластиковых деталей автомобиля
• Ремонт порогов автомобиля
• Ремонт фар автомобиля
• Диагностика двигателя
• Компьютерная диагностика
• Диагностика ходовой части
• Диагностика дизельных двигателей
• Диагностика кондиционера автомобиля
• Диагностика автоэлектрики
• Диагностика форсунок
• Диагностика форсунок дизельного двигателя
• Диагностика форсунок бензинового двигателя
• Кузовной ремонт »
• Локальное удаление вмятины
• Ремонт вмятины большого диаметра
• Восстановление ребра жёсткости
• Ремонт кузова без покраски
• Локальная реставрация поврежденных коррозией участков и обработка антикоррозийными средствами

Запишись на кузовной ремонт без покраски

Pan-motors.ru

Работаем с 10:00 до 20:00 без выходных, расcчитать примерную стоимость кузовного ремонта автомобиля за 3 минуты.

Ответьте на 6 вопросов и получите:

Hyundai Tucson

Под толщиномер.

При столкновении покорежило среднюю стойку двери. Как раз в том месте где красуется шильдик VIN...

Ремонт крыльев

Ремонт капота

Полная покраска

Ремонт дверей

Сложный ремонт

Ремонт вмятин

Ремонт бампера

Ремонт арок и порогов

Ремонт алюминия

Ремонт крышки багажника

Skoda Octavia

Toyota Prius

Mercedes Vito

Вытягивание без покраски

Range Rover

Красим в итальянской камере, где хирургическая чистота и нужная температура

В камере ни пылинки благодаря напольным и потолочным фильтрам грубой и тонкой очистки, а также воздушным фильтрам SAT

Используем инфракрасную сушку для просушивания всех слоев

От шпаклевки до ЛКП — все слои высыхают «правильно». Это предотвращает появление просадки и рытвин.

У нас 3 большие инфракрасные сушки

Серьезные повреждения геометрии восстанавливаем на немецком стапеле Autorobot

Мы гарантируем полное восстановление параметров кузова автомобиля по заводским номиналам

Восстановление геометрии на стапеле в среднем занимает 2-3 дня

Закупаем лучшие флагманские материалы и расходники для кузовного ремонта

Это материалы, ставшие классикой кузовного авторемонта. Лаки: DUPONT, Glasurit, Standox. Абразивы: CARSYSTEM, 3M

Вытягиваем вмятины без покраски, если не повреждено ЛКП

Все виды кузовного ремонта в одном месте: одни элементы рихтуем и красим, другие вытягиваем

Вытягивание элементов кузова методом PDR

Делаем не только кузовной ремонт, но и другие работы

При сильных ударах часто повреждается подвеска или требуется снять двигатель. Мы сделаем все работы под ключ

Оценочная стоимость кузовного ремонта

Цены указаны на примере автомобиля C-класса

• Капот 6 т.р.
• Бампер 4,9 т.р.
• Крышка багажника 4,9 т.р.
• Дверь снаружи 4,7 т.р.
• Крыло переднее 4,7 т.р.
• Крыша 6,5 т.р.
• Крыло заднее 4,7 т.р.
• Порог 3,4 т.р.

Загрузите фотографии повреждений и получите расчет стоимости за 5 минут

8 причин, почему большинство наших клиентов становятся постоянными.

Расписываем все работы с учётом персональных скидок.

Все покупки и непредвиденные расходы заранее согласуем с вами.

Примем в день обращения или в другой удобный для вас день.

До ремонта и в течение 6 мес. после.

По мере выполнения работ вы получаете фотоотчёт.

До и после ремонта ваш автомобиль в безопасности.

Читайте честные 127 отзывов о нас на Гугл и Яндекс картах Наш рейтинг на Гугл 4.7, на Яндексе 4.5 Отзывы Яндекс Отзывы Google Дмитрий Маккавеев Знаток города 6 уровня 11 июня Это самый лучший автосервис! Проблему нашли в проводке, устранили, сообщили. Не только устранили поломки, но и дали ценные советы по обслуживанию машины. В сервисе очень уютно, чисто и вкусный кофе! Есть бесплатный вайфай. 0 0 — посмотреть комментарии Кирилл П. Знаток города 3 уровня 15 апреля Решил обратится в этот автосервис. Отдал машину в пятницу, вернули мне в воскресение вечером, в других мастерских на выходные сдать авто ну ни как не получалось. Был приятно удивлён, когда мне присылали фото отчёт работ поэтапно. Работой доволен!!!!! 0 0 — посмотреть комментарии Ксения Ворсина Знаток города 5 уровня 28 марта Обратилась в данный сервис, не по одной рекомендации, абсолютно незнакомых с друг-другом людей, с разницей в 7 лет. Первый рекомендовал по восстановлению кузова, а второй-по ошибке движка бмв. Вежливый и внимательный персонал. 2 1 — посмотреть комментарии Ольга И. Знаток города 3 уровня 22 декабря 2020 Отличный сервис. Вежливые сотрудники. Не пытаются раскрутить по цене, к сожалению был негативный опыт с другим сервисом, здесь наоборот всё, видно что ценят и дорожат своими клиентами! Теперь только в Пан- моторс ) 1 0 — посмотреть комментарии Климент Агафонов Знаток города 5 уровня 19 апреля 2020 Самый дружелюбный, качественный, профессиональный и клиентоориентированный техцентр. Ремонтирую автомобиль всегда здесь, качество работ на наивысшем уровне! Огромное спасибо за вторую жизнь старушке. 5 0 — посмотреть комментарии Inpromed Inpromed Знаток города 3 уровня 23 сентября 2020 Красил тут крышку багажника и задний борт. Сделали НУ ПРОСТО ОТЛИЧНО. Качество покраски идеальное. Нет даже следов ремонта. Огромное спасибо за качественный выполненный ремонт и в целом за дружелюбное отношение. 3 — посмотреть комментарии Сергей Знаток города 2 уровня 26 сентября Отремонтировали бампер: устранили глубокие царапины и покрасили. Теперь выглядит идеально. Машину приняли на ремонт в день обращения и вернули через двое суток. Цены вполне адекватные. 0 0 — посмотреть комментарии Артём Чебураев Знаток города 2 уровня 24 апреля Все сделали очень круто. Спасибо директору Станиславу и мастеру приемщику Илье. Все понятно объяснили, показали, советую качество и быстро это сюда) 0 0 — посмотреть комментарии Семен Б. Знаток города 4 уровня 31 января Отличный сервис, очень приятные цены, бесплатный эвокуатор. Кузовной ремонт BMW сделали великолепно, краску подобрали-не отличишь от оригинала. 1 0 — посмотреть комментарии Ilya A. Знаток города 3 уровня 19 июня 2020 Самое главное в любом сервисе это профессионалы! Отличная команда мастеров, и менеджеров (Сергей, респект!) Кузовные работы провели великолепно, качественно и оперативно. Руководитель вообще молодец, лично присутствует в цеху и общается с клиентами. 7 0 — посмотреть комментарии Светлана С. Знаток города 3 уровня 23 сентября Спасибо сервису за внимательное отношение к клиенту и помощь в восстановлении машины после ДТП. Особая благодарность Станиславу за консультацию и помощь в общении с экспертом и страховой компанией. Результат - максимальная сумма страхового возмещения. 0 0 — посмотреть комментарии Oxana 12 отзывов Неделю назад Узнав цены официалов стала искать разумную замену. Благодаря драйву и отзывам в яндексе/гугле нашла Пан моторс! И не ошиблась. Цены очень справедливые, все по существу. Сами подобрали зап части, учли все пожелания и опасения. Без машины была всего 2 дня. Нравится Поделиться Еще Алена Голодникова 17 отзывов 10 месяцев назад Были первый раз, набор работ запросили минимальный и общую диагностику авто. Работают быстро, лишнего не навязывают, идут на встречу клиенту, стоимость работ более чем приемлемая. Для живущих на варшавском шоссе расположение очень удобно. Нравится Поделиться Еще Елена Кудрявцева 5 отзывов 11 месяцев назад Обслуживаемся здесь не первый год. Отношение к клиентам и их авто - без нареканий. И хотя нам ехать в этот сервис довольно неблизко - всегда обращаемся именно сюда. Прозрачная ценовая политика и внимательное отношение даже к мелочам - вот что отличает ПАН МОТОРС от других! Нравится Поделиться Еще Айрат Гимальтдинов 1 отзыв 2 года назад Отличный сервис! Весь персонал молодцы! Восстановили автомобиль идеально. Все работы сделали качественно. Отдельное спасибо директору Станиславу за понимание и индивидуальный подход к каждому клиенту! Нравится Поделиться Еще Алекс Столяров 1 отзыв 3 месяца назад Жена помяла дверь на своей Mazda cx 5 2018 года, с красивым, но в тоже время косячным в плане ремонта цветом Soul red crystal. Мастер приёмщик уверил, что попадут в цвет, в чем я, честно говоря сомневался. Так как многие даже не берутся за ремонт этой краски! Решил рискнуть ... Нравится Поделиться Еще Andrey Bryandinsky 1 отзыв 9 месяцев назад Правильное место. Два раза делал кузовной ремонт после легких аварий. Оба раза сделали отлично, восстановили все детали, а не заменили на новые , соответсвенно и цена ремонта в разы ниже чем у официалов. Рекомендую Нравится Поделиться Еще Serhan Korch 4 отзыва Serhan Korch Отличный сервис, постоянно меня выручают, доверяю свое авто как родным Нравится Поделиться Еще Ольга Сергеева 34 отзыва 5 месяцев назад Рекомендую. Качественно в срок. Помощь при повторном осмотре страховыми. Нет навязывания услуг, которые не нужны. Вполне адекватный ценник. Конечно где-то можно сделать и дешевле, но качество явно пострадает. Нравится Поделиться Еще У нас можно чиниться в рассрочку до 1 года

- Рассрочка 0% на срок от 3 до 12 месяцев

- Сумма от 30.000 до 500.000 рублей

- Одобрение в течение 20 минут прямо в автосервисе

- Удобная онлайн-оплата через личный кабинет

- Для оформления достаточно паспорта

Получите ссылку на маршрут в навигаторе

Введите номер телефона, и мы отправим вам ссылку на готовый маршрут до нас в Яндекс Навигаторе и Google Картах

Выберите навигатор

Или скопируйте GPS-координаты: 55.670199, 37.614868

Или скопируйте GPS-координаты: 55.661110, 37.562254

онлайн запись

Рассчитать стоимость.

Вы используете устаревший браузер. Пожалуйста обновите браузер для полноценной работы сайта.

• Услуги и цены
• Онлайн калькулятор
• Оценка по фото
• Позвонить бесплатно

Новомалиновская дорога 15Б м. Новочеркасская

• +7 (967) 344-42-22

Покраска Авто

Быстрый и недорогой ремонт автомобилей в СПб с гарантией от 1 года

Оставьте телефон для уточнения стоимости

По этому телефону мастер свяжется с вами для уточнения деталей и составления сметы

или отправьте фото повреждений

Заявка вас ни к чему НЕ обязывает. Отремонтироваться Вы сможете там, где посчитаете нужным.

Кузовной ремонт

Покраска автомобиля

Ремонт бамперов

Исправление вмятин

Ремонт порогов

Mercedes-Benz

Быстрый и недорогой ремонт вмятин в Санкт-Петербурге

на 35% дешевле за счёт собственного цеха без потери дилерской гарантии

Вмятины на кузове частое явление. Появляются они, как правило, вследствие сравнительно легких ударов, неудачной парковки, попадания мелких камешков, падение различных предметов – все это приводит к деформациям металла.

Если дефекты незначительные, устранить их можно быстро и недорого. Подобные повреждения можно условно разделить на две категории: вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия и без такового.

По этому телефону мы свяжемся с Вами для уточнения цены

Наши честные отзывы (До и после)

За 5 лет работы мы восстановили сотни автомобилей нашим клиентам, вот некоторые из работ:

Выполненные работы:

Срок выполнения - 4 дня

Стоимость - 17 000 руб

Отзыв клиента:

Жена припарковалась неудачно, в итоге заднее крыло и бампер помяла. Не сильно, но не приятно. Сделали все отлично! Спасибо большое за проделанную работу!

Андрей Борисович

Срок выполнения - 5 дней

Стоимость - 16 000 руб

Забрала свою красавицу, очень довольна! Радости нет придела, все идеально, спасибочки вам огромное!!!

Стоимость - 15 000 руб

Качественно, очень доволен. Всего 15 тыс. руб.! Сильно рекомендую обращаться! Ребята очень дорожат репутацией и дело свое знают. Большое спасибо. Это сейчас в наше время редкость, деньги все хотят снять с клиента, а о качестве и репутации никто не думает.

Александр Семенович

Стоимость - 18 000 руб

Убрали все царапины и потертости. Очень доволен результатом. Услуга действительно оказана качественно. Сервис могу рекомендовать!

Срок выполнения - 3 дня

Стоимость - 11 000 руб

Спасибо ребятам за отличную работу!

Срок выполнения - 8 дней

Стоимость - 47 000 руб

Очень обрадовало, что после ДТП эвакуатор довез бесплатно в сервис. Старший мастер показал, что можно будет починить, а какие детали менять. Все было в наличии.

Закончили быстрее чем я планировал! Всем рекомендую!

Сергей Иванович

Срок выполнения - 18 дней

Стоимость - 27 000 руб

После аварии машинка была в плачевном состоянии. Обращалась в несколько салонов для диагностики, некоторые говорили, что проще продать!

Знакомые порекомендовали специалистов ПокрасАвто. Мастер все измерил, предложил несколько вариантов. Детали оказались дешевле, чем если бы я покупала сама. Результатом очень довольна!

Срок выполнения - 10 дней

Стоимость - 34 000 руб

Попал в ДТП в области. Уже хотел продавать машину. После осмотра мастера посчитали все детали и работу. Решил восстанавливать! Ребята все сделали грамотно. Подвели все расстояния. Измерили геометрию — все ровно!

Стоимость - 7 000 руб

Мастера грамотно подошли к вопросу. В трех других сервисах насчитали цену больше в 2 раза. Все работы по договору. Выписали смету и объем работ. Машину передали вымытой и наполированной. Всем рекомендую!

Срок выполнения - 2 дня

Стоимость - 5 000 руб

Один не хороший человек въехал в дверь. Получилась большущая царапина. По совету знакомых обратилась в ПокрасАвто.

Мастера идеально отремонтировали дверь. Машинка снова блестит, как новенькая! Результатом очень довольна!

Мария Васильева

Срок выполнения - 1 день

Стоимость - 3 000 руб

Спасибо ребятам за отличную работу! Попал в аварию, повредил бампер Toyota!

Решился отдать на ремонт в Покрас Авто, очень переживал, боялся, что покрасят плохо, вкривь и вкось, неудачно подберут цвет. Результат очень порадовал, все сделали качественно и быстро. Будет случай — обращусь в ПокрасАвто еще!

Ерошкин Сергей

Срок выполнения - 9 дней

Стоимость - 38 000 руб

На машину упал столб на даче. Не спрашивайте — как!)) Думал, что восстановлению не подлежит. Знакомые предложили проконсультироваться с мастерами ПокрасАвто.

Посчитали все работы и запчасти. Принял для себя решение, что буду восстанавливать.

Ремонтом остался очень доволен, хотя его затянули на 2 дня. Но зато сделали полировку в Подарок! Всем советую этот автосервис!

Никита Патунин

Стоимость - 23 000 руб

Влетел на своем Ford впереди стоящий автомобиль. Хорошо, что остался на ходу. Сервис нашел в интернете. Приехал к диагностам ПокрасАвто на осмотр и был приятно удивлен. До этого в двух других предлагали заоблачные цены, даже не измеряя геометрию кузова.

Бампер брал с разборки. Крыло и капот новые. Пока не было возможности, поставил бампер без покраски. Ребята обещали сделать скидку 10% на ремонт в следующий раз. Качеством остался доволен!

Николай Рожков

• Ремонтно-восстановительные работы
• Подбор краски в тон колористом
• Грунтовка и окраска в цвет автомобиля
• Финальная полировка и мойка автомобиля

Срок выполнения - 6 дней

После аварии ездил долгое время на машине, так как не было возможности отремонтировать. Узнавал стоимость в 5 ремонтных мастерских в городе. В соотношени цена\качество у сервиса Покрас Авто было лучшее предложение.

Работы выполнили в срок. Ни каких лишних не предвиденных расходов. Очень доволен результатом.

Дмитрий Макаров

Срок выполнения - 7 дней

Стоимость - 19 000 руб

После ДТП уже и не надеялся восстановить машину. Вмятины на дверях, стойках, крыле. Состояние ужасное.

Отдал машину в кузовной цех ПокрасАвто. За 7 дней авто было не узнать! Ребята позвонили после разборки, показали все, что необходимо было делать, дали дальнейшие рекомендации. Кузов отполировали в подарок!

Демин Сергей

Стоимость - 10 000 руб.

Езжу аккуратно и не первый год, но недавно не разъехались с одним товарищем. Машина сломана, на ходу, но крыло поцарапано, двери погнуло, бампер слегка зацепило. Очень рад, что посчастливилось попасть к мастеру Николаю — общие знакомые дали наводку. Сделали весь левый бок, да и полировку заодно. Ни на что не жалуюсь – потрудились на славу, хоть и время потребовалось. Ну что ж, зато теперь моя «Рио» как новая.

Павла Дмитриева

Стоимость - 50 000 руб.

Муж попал в аварию. Машина очень сильно пострадала. Обращались более чем в 8 сервисов, везде называют разную стоимость.

В ПокрасАвто обратилась по совету подруги. Ребята помогли с транспортировкой автомобиля до сервиса. Качество работ на высоте! Машина? как новенькая, даже следов аварии не видно! Рекомендую всем!

Архипова Елена

Уважаемые посетители нашего сайта!

• Все работы, представленные на сайте - наши.
• Большое количество наших работ Вы можете посмотреть в нашем Instagramm
• Каждый альбом - это процесс кузовных и малярных работ одного автомобиля.

Спасибо за внимание! Будем рады видеть Вас нашими клиентами!

Отправьте фото повреждений и узнайте цену на ремонт/покраску

По этом телефону мы свяжемся с Вами для уточнения цены

Добавьте несколько фотографий до 5 фото 15Мб.

Заявка вас ни к чему НЕ обязывает. Вы можете отказаться в любой момент

Центр кузовного ремонта ПокрасАвто

Повреждения на кузове не только снижают эстетику транспортного средства, но и ведут к более серьезным последствиям, самым неприятным из которых является возникновение коррозии и дорогостоящий ремонт.

Во избежание таких неприятностей следует вовремя устранять вмятины на кузове и не оставлять без внимания даже самые «безобидные» повреждения.

Центр кузовного ремонта «ПокрасАвто» производит удаление вмятин всех типов. У нас работают опытнейшие мастера, которые досконально владеют современным оборудованием, что позволяет идеально восстанавливать геометрию кузова и лакокрасочного покрытия.

Как правильно выбрать автоцентр в Санкт Петербурге

Большинство автовладельцев Петербурга, столкнувшиеся с необходимостью кузовного ремонта автомобиля, ищут сервисный центр отвечающий критериями: быстро, качественно, недорого и с гарантией. Малярно-кузовной центр «ПокрасАвто» может гарантировать все вышеупомянутые условия.

Что мы можем Вам предложить

Наша компания общепризнанный лидер в Санкт Петербурге. Нас выбирают, поскольку мы настоящие профессионалы в своём деле. Быстрая замена, ремонт кузовных деталей при помощи специализированного оборудования, гарантирует высокое качество работ. Мы работаем с лучшими поставщиками деталей к популярным маркам автомобиля, которые колесят  дороги . Нужна покраска, рихтовка — это к нам, брендовые материалы, широкая палитра цветов.

Online калькулятор

Стоимость: 0 руб.

• Цены на окраску указаны с учетом малярного материала
• Данный калькулятор носит справочный характер
• Точную стоимость ремонта узнавайте у Мастера-Цеха малярно-кузовной станции

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Удаление вмятин без покраски

Удаление вмятин без покраски 2

Как мы работаем

• Автовладелец пригоняет авто;
• Эксперты оценивают возможные решения устранения неисправностей,  пути  решения для  минимализации  денежных трат клиентов;
• Проведение рихтовки, покраски, выравнивание геометрии кузовных деталей;
• Демонстрация отремонтированного авто;
• Оплата клиентом выполненного комплекса мероприятий.

Вы житель  СПб , области? Мы гарантируем качество работ и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наш центр ремонта автомобилей – проведет полную диагностику и ремонт на высочайшем уровне.

Запишитесь на бесплатную оценку стоимости до 12 апреля

Получи скидку 1000 руб.

По этому телефону мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости ремонта

Как записаться на диагностику

На авто присутствует докучающая взору вмятина, скол краски, царапина и не знаете, куда обратится с целью устранить? Звоните к нам, наши сотрудники с радостью ответят на   вопросы, у нас недорого, стоимость работ приятно удивит.

Нет телефона под рукой, не беда, заполните заявку на сайте, менеджеры свяжутся с Вами.

Рады будем видеть Вас среди наших клиентов.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ НАШЕГО СЕРВИСА

Преимущества нашего сервиса

Строго соблюдаем технологии

Строго соблюдаем технологии ремонта легковых автомобилей и коммерческого транспорта (аккредитация сотрудников маркой «FORD» подтвержденная дипломами).

100% попадаем точно в цвет

Гарантия попадания точно в цвет, благодаря собственному подбору красок.

Профессиональное оборудование

Используем профессиональное оборудование: стапель, окрасочная камера, посты подготовки.

Специалисты автосервиса «Поркаска Авто» имеют большой опыт, и все кузовные работы выполняют в соответствии с технологиями, используя лучшие материалы и специальные инструменты.

Мы стараемся быстро и с минимальными затратами вернуть прежний облик машине, при этом не допустить ее дальнейшего разрушения.

На многие виды работ предоставляется гарантия, поэтому клиент может быть уверен в нашем профессионализме.

Оставьте заявку, чтобы получить лучшую стоимость

Свободное время на диагностику сегодня с 12 до 13 и с 18 до 20

Онлайн-калькулятор

Расчитайте ориентировочную стоимость ремонта легковых автомобилей и коммерческого транспорта онлайн

Деталь - это дверь, капот, крыша и т.д.

«Довольные клиенты и лучший сервис - это основные критерии нашей работы»

Всегда печально осознавать, когда ваш автомобиль утратил былой внешний вид или стал участником аварии. Автомобиль, для большинства из нас это не только средство передвижения, но и показатель образа жизни, статуса владельца

Для нас важно, чтобы обращение в сервисный центр «ПокрасАвто» радовало и доставляла удовольствие! Мы вместе с командой искренне рады когда полученный результат превосходит ваши ожидания!

Спасибо Клиентам за то, что выбираете кузовной сервис «ПокрасАвто».

Демин Николай

Генеральный директор компании «ПокрасАвто»

Доверьте кузовной ремонт профессионалам

• Новомалиновская дорога 15Б м. Ладожская м. Новочеркасская
• [email protected]

От качества кузовного ремонта напрямую зависит внешний вид автомобиля, поэтому только опытные мастера смогут вернуть вашей машине ее первозданный вид.

Остались вопросы?

Получите лучшую цену

Предварительная запись

Спасибо! Мастер скоро вам перезвонит

Задайте вопрос мастеру по ремонту

Получить консультацию

Политика конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности распространяется на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.

Пользователь дает разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.

Сайт использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления товаров и услуг. Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Кузовной цех AutoCandy оснащен современным профеcсиональным оборудованием. Работы по ремонту кузова могут выполняться в самых разных формах. 1. Восстановление геометрии кузова Восстановление геометрии кузова выполняется на профессиональном оборудовании (напольный стапель Siver H), предназначенным для правки поврежденных кузовов легковых автомобилей всех марок, имеющих отбортовку порогов. В сочетании с «векторными выпрямителями» и силовыми башнями Blackhawk Korek формируются вытягивающие и давящие усилия поврежденных элементов в разных плостостях.

2. Рихтовка кузовных элементов В целях выравнивания поврежденных частей кузова автомобиля применяется разнообразный спектр специального инструмента: молоты, киянки, ударные полотна, крючки, молотки и прочие приспособления. Неотъемлемой частью выполяемых работ является последующая антикорозийная обработка внутренних и скрытых полостей. Измененная структура металла после обработки не подвергается дальнейшему воздействию коррозии.

Преимущества: не влияет на толщину ЛКП, выполняется в среднем за сутки. Недостатки: используется исключительно для авто, находящихся в хорошем состоянии или с очень мягким лаком. ​ Мягкая полировка кузова автомобиля Мягкая полировка является самой бережной (является переходным вариантом между абразивной и базовой восстановительной полировками). Неглубоко проникая в ЛКП, устраняет лишь незначительные повреждения. Часто применяется владельцами машин японского производства, для которых характерно нанесение тонкого и не слишком прочного слоя лака. Преимущества : верхний слой лака не истончается. Недостатки : применима только для машин с более-менее хорошим состоянием кузова. ​ Восстановительная полировка кузова автомобиля Под восстановительной полировкой подразумевается снятие части лака, «избавляя» поверхность кузова от мелких царапин, паутинок, которые образуются от пескоструйного эффекта (попаданная на лак мелких частиц камней и гравия и царапая его в процессе эксплуатации) . Кроме того, ее широко применяют для придания машине первоначального блеска. Для этой цели применяют различные варианты абразивных паст и полировочные круги с разной степенью ворсистости. После восстановительной полировки рекомендуется сделать защитную, чтобы эффект блеска сохранился на более длительный период времени.

Вы всегда можете обратиться к нам для предварительной оценки стоимость ремонта по фотографиям повреждений. Однако следует учесть, что довольно часто под небольшими внешними повреждениями скрываются внутренние повреждения усилителей, креплений и даже силовых элементов кузова. Поэтому для точной оценки нужно будет подъехать в наш центр.